Elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı için sözleşme. Elektrikli ekipmanların ve güç kaynağı sistemlerinin bakımı için sözleşme

"Müşteri"

Öte yandan, Direktör A.A. Ivanov tarafından temsil edilen Simelektroservich özel girişiminin "Yüklenicisi", bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde imzalamıştır:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU.

1.1. Gerilimi .... kV'a kadar olan elektrikli ekipmanların operasyonel ve teknik bakımını ve rutin onarımlarını "Müşteri" talimatlandırır ve "Yüklenici" üstlenir. Buna göre, “Elektrik şebekelerinin bilanço mülkiyetinin ve tarafların operasyonel sorumluluklarının sınırlandırılması Kanunu” ve içinde makinelerin ve teknik ekipmanların sayısını, türlerini ve modellerini, konumlarını belirten “Elektrik tesislerinin denetlenmesi Kanunu” Sözleşmenin zorunlu ekleri olan "Yüklenici", "Müşteri"nin ______________________ adresinde bulunan elektrikli ekipmanının güvenli durumunun sorumluluğunu üstlenir.

1.2. “Müşteri”nin elektrik teknik personeli en az “4” elektrik güvenlik grubuna sahip olup, elektrikli ekipman, makine ve teknik araçları çalıştıran, Tüketici elektrik tesisatlarının güvenli çalıştırılmasına ilişkin Kurallara (DNAOP 0.00-1.21) uymakla yükümlüdür. -98), Tüketici elektrik tesisatlarının teknik işletimi için kurallar, sayı 4, 1989 ve Elektrikli ekipmanların işletimi için Kurallar (DNAOP 1.1.10-1.07-01). Sözleşmenin bu maddesinin ihlali durumunda Yüklenici makinelerin ve teknik araçların çalışmasından sorumlu değildir.

2. .....kV'ye KADAR ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN VE ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN İŞLETME, BAKIM VE ONARIM SIRASI.

2.1. İşletme ve bakım (bundan sonra bakım olarak anılacaktır), kullanım süresi boyunca ekipmanın işlevselliğini korumaya yönelik bir dizi çalışmadır. Elektrikli ekipmanların bakımı, elektrikli cihazların test edilmesini ve ayarlanmasını, kontak bağlantılarının sıkılmasını, izolasyon yağı eklenmesini, çalışma sırasında arızalanan elektrikli cihaz ve ekipmanların değiştirilmesini içerir. Belirtilen işler “Müşteri”ye ait malzemelerden yapılmaktadır. Malzemelerin kalitesi, elektrik tesisatlarının çalışması için teknik şartlara uygun olmalıdır. Sağlanan malzemenin kalitesiz olması halinde “Müşteri” malzemeyi değiştirmekle yükümlüdür.

2.2. “Müşteri”, işin yürütülmesi için gerekli olan, öngörülen şekilde hazırlanan ve onaylanan belgeleri “Yükleniciye” devretmekle yükümlüdür.

2.3. “Müşteri”, makinelerin ve teknik ekipmanın uygun şekilde çalıştırılması ve korunması için “Yüklenici” kuruluşunun emriyle onaylanan elektrik güvenliğinden sorumlu kişi olan “Yüklenicinin” tüm talimatlarına uymakla yükümlüdür; yalnızca işçilerin elektrik tesislerine girmesine izin verir; Bir eğitim kursunu tamamlamış ve uygun elektrik güvenliği grubuna sahip olanlar.

2.4. "Yüklenici", elektrikli ekipmanın servis için kabul edilmesi prosedürünün ardından, emriyle, "Müşterinin" elektrikli ekipmanının güvenli bir şekilde çalıştırılmasından sorumlu bir kişiyi atar ve bu kişinin elektrik tesisatlarının çalıştırılmasına ilişkin emirleri ve talimatları, Yüklenici tarafından yerine getirilmesi zorunludur. “Müşterinin” personeli.

“Müşterinin” elektrikli ekipmanından sorumlu kişi aşağıdaki gerekliliklere uygunluğu sağlar:

Tüketici elektrik tesisatlarının teknik işleyişine ilişkin kurallar, yayınevi 1998, 4., revize edilmiş ve genişletilmiş;

Tüketici elektrik tesisatlarının güvenli çalışması için kurallar (DNAOP 0.00-1.21 -98);

Elektrikli koruyucu ekipmanların kullanımına ilişkin kurallar (DNAOP 1.1.10-1.07-01).

2.5. Elektrik tesisatlarının büyük ve güncel onarımları, ek ücret karşılığında düzenleyici belgelere (Ek E1.PTE) uygun olarak "Yüklenici" tarafından gerçekleştirilir.

2.6. “Müşteri”, makine veya ekipmanın arıza nedeniyle durması durumunda, “Yüklenici”nin elektrik işçisini çağırma hakkına sahiptir.

2.7. "Yüklenici", "Müşteriyi" her ziyaret ettiğinde, temsilcisine ziyaret tarihini, varış ve ayrılış saatlerini girdiği ve söz konusu verileri imzasıyla onayladığı bir kayıt defteri verir.

2.8. “Müşteri”, işin gerçekleştirilmesi için “Yükleniciye” gerekli koşulları sağlamayı taahhüt eder. “Yüklenici”, “Müşteri” personelinin eğitimi açısından tüketici elektrik tesisatlarının güvenli bir şekilde çalıştırılmasına ilişkin Kurallara uygunluğu sağlar, elektrik personelinin elektrik güvenliğine ilişkin grup 2 ve 3 kapsamında eğitim ve bilgi testleri yapar, brifingler düzenler. elektrik güvenliği grup 1 kapsamındaki elektrik dışı personel için ve elektrik personeli personelinin 2-4 elektrik güvenlik grubu miktarında eğitimi ve bilgisinin test edilmesi.

2.9. "Müşteri"nin elektrik tesisatlarında "Müşteri"nin elektrik ve diğer çalışanları tarafından bağımsız olarak iş yapılması durumunda, "Yüklenici" elektriksel açıdan güvenli çalışma koşullarından sorumlu değildir.

2.10. "Yüklenici" elektrik personeline 1.1.10-1.07-01 standartlarına uygun elektrik ekipmanı sağlar.

3. HİZMET MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ.

Bakım maliyeti, elektrikli ekipman muayene raporu ile belirlenir ve elektrikli ekipmanın hacmine, bakım koşullarına ve elektrikli ekipmanın teknik durumuna göre belirlenir.

3.1. "Müşteri", "Yükleniciye" elektrikli ekipmanın bakımı ve sorumluluğu için raporlama ayını takip eden her ayın 10'uncu gününde ____ UAH tutarında bir abonelik ücreti öder. __ kop. “Yürütücü” tarafından sağlanan faturaya göre.

3.2. Müşterinin son ödeme tarihlerini ihlal etmesi durumunda Yüklenici, bu Sözleşmenin tüm süresi boyunca borç ödeninceye kadar bakımı askıya alma hakkına sahiptir.

3.3. Müşterinin elektrik tesisatının mevcut veya büyük onarımlarının maliyeti Ukrayna DBN'sine göre belirlenir ve İş Kabul Sertifikasına yansıtılır.

4. TARAFLARIN SORUMLULUĞU.

4.1. Sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülüklerin ihlali durumunda taraflar, yürürlükteki mevzuat uyarınca karşılıklı sorumluluk taşırlar. Makine ve ekipmanların çalışma koşullarının tekrarlanan ağır ihlalleri durumunda Yüklenicinin Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı vardır.

"Yüklenici", elektrikli ekipmanların çalıştırılmasındaki tüm ihlalleri, tespit edilen ihlallerin ve eksikliklerin belirtildiği ve "Müşterinin" dikkatine sunulduğu bir uyarı şeklinde yazılı olarak "Müşteriye" bildirmekle yükümlüdür. tüm ihlaller giderilinceye kadar, bu ihlalin ilişkili olduğu elektrikli ekipmanın çalıştırılması kesinlikle yasaktır ve bu tür (kusurlu) elektrikli ekipmanın güvenli bir şekilde çalıştırılmasının sorumluluğu “Müşteri”ye aittir.

4.2. "Yüklenici", "Müşteri"nin elektrik tesisatlarının, elektrikli makinelerin, ekipmanlarının teknik durumundan ve işletme bakımından ancak "Müşteri"nin bu Sözleşmenin 1 ve 2.4 maddelerine uyması durumunda sorumludur.

4.3. "Müşteri", "Yüklenici" personelinin işin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi konusunda "Yüklenici" başkanını derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.4. Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki tüm olası taleplerin, talebin alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde değerlendirilmesi gerektiğine karar verir.

4.5. Anlaşmaya varılamayan tüm anlaşmazlıklar, Ukrayna'nın mevcut mevzuatına uygun olarak çözümlenmektedir.

3. Yüklenicinin Sorumlulukları

3.1. Yüklenici şunları taahhüt eder:

3.1.1. Kurulum için Ekipmanın Kabulü ve Transferi Sertifikasına (1 Ocak 2001 tarih ve 7 sayılı Devlet İstatistik Komitesi Kararı ile onaylanan birleşik form No. OS-15) göre, Müşterinin Şartnamede belirtilen ekipman ve malzemelerini kabul edin. .

İlgili Malzeme Varlıklarının Yükleniciye Devir Sertifikasına göre bileşenleri kabul edin (mevcut sistemi yükseltirken).

3.1.2. Sözleşme şartlarının öngördüğü tüm işleri zamanında ve kaliteli bir şekilde üretip Müşteriye teslim etmek.

3.1.3. Çalışma sürecinde Yuzhno-Sakhalinsk şubesinin idari departmanı tarafından yayınlanan teknik şartnamelerden sapmayın.

3.1.4. Kurulum ve ayarlama işlerini gerçekleştirirken Tesisin mülküne ve iç dekorasyonuna dikkatli davranın.

3.1.5. İşin tamamlanmasının ardından, kurulu ekipmanın uygulama belgelerini ve çalıştırma talimatlarını Müşteri temsilcisine devredin ve Müşterinin personeline ek ödeme yapmadan çalışma kuralları konusunda talimat verin.

3.1.6. Yapılan işin kabulü ve teslim belgesi - yapılan işin kabulü (KS-2, KS-3 formu) veya onarılanın kabul ve teslim belgesinin düzenlenmesi için işin tamamlandığını Müşteriye yazılı olarak bildirmek, kendi adına yeniden inşa edilmiş, modernize edilmiş sabit varlıklar (1 Ocak 2001 tarihli Devlet İstatistik Komitesi tarafından onaylanan birleşik form No. OS -3, No. 7).

3.2. Yüklenici, kurulum ve devreye alma çalışmaları sırasında personelinin Müşteri Sahasında belirlenen güvenlik düzenlemelerine, iş güvenliği, yangın güvenliği, iç düzenlemelere ve diğer standartlara uyacağını garanti eder.

3.3. Yüklenici, Müşteri temsilcisine işin teknik denetimini yapma fırsatını sağlamakla yükümlüdür.

3.4. Yüklenici, Müşterinin tesislerinde iş yapan personelinin eylemlerinden sorumludur. Yüklenici personelinin, Müşterinin tesislerinde Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasına ve işin yapılmasına kabulü, Müşterinin yetkili kişilerinin Müşterinin bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin düzenleyici belgeleri hakkında bilgilendirilmesinden sonra yapılır. Yüklenici personeli, belirtilen belgeleri okuduktan sonra bu belgelerin gereklerine uyma yükümlülüğünü imzalar.

3.5. Müşteri, Yüklenici personelinin, Müşterinin tesislerinde iş yaparken bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Müşteri düzenleyici belgelerinin gerekliliklerini ihlal etmesi sonucu zarara uğrarsa, Yüklenici, Müşteriye verdiği zararları tamamen tazmin etmekle yükümlüdür.

4. Gizlilik

4.1. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile Anlaşma çerçevesinde, anlaşmanın konusu, uygulama süreci ve elde edilen sonuçlara ilişkin her türlü bilgi gizli olarak kabul edilmektedir.

4.2. Tarafların her biri, Sözleşme kapsamında kendisine sunulan gizli bilgilerin yetkisiz kullanım, dağıtım ve yayına karşı korunmasını sağlar. Bu bilgiler, diğer Tarafın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere aktarılmayacak ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi dışında kullanılmayacaktır.

4.3. Gizlilik koşullarının ihlalinden kaynaklanan her türlü zarar, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak tespit edilir ve tazmin edilir.

4.4. Yukarıdaki koşullar, Taraflar arasındaki Sözleşme kapsamındaki tüm çalışma süresi boyunca ve ayrıca bu işin tamamlanmasından veya Sözleşmenin feshedilmesinden sonraki 5 (beş) yıl boyunca geçerlidir.

5. Müşterinin Sorumlulukları

5.1. Müşteri şunları taahhüt eder:

5.1.1. Yüklenici tarafından Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen ekipman, malzeme ve iş için ödeme yapın.

5.1.2. Müşterinin onarım işini gerçekleştirmek için gerekli ekipman ve malzemeleri varsa, bunları Kabul Sertifikasına göre Yükleniciye devredin ve ekipmanın OS-15 numaralı birleşik forma göre kurulum için devredilmesini sağlayın.

Müşteri, elektrik ağları ve ekipmanları üzerinde onarım işi yürütmek için gerekli bileşenlere sahipse, bunları uygun Maddi Varlıkların Devir Sertifikası kapsamında Yükleniciye devredin.

5.1.3. Yüklenicinin personelini Şantiyedeki iç düzenlemeler hakkında bilgilendirin.

5.1.4. Yüklenici personeline kurulum ve devreye alma işlerini yürütmek için gerekli koşulları sağlamak (Sahaya erişim için zaman ve prosedürü koordine etmek, işçilerin, ekipmanın ve malzemelerin barınması için ayrı bir kilitli oda sağlamak, çalışma alanında elektrik, su ve aydınlatma sağlamak) , sabit hat ATS'ye erişimi olan bir telefonu kullanma yeteneği).

5.1.5. Gerektiğinde, Yüklenicinin kurulum işinin gerçekleştirildiği tesislere serbest erişimini sağlamak için çalışma alanındaki tesislerin alanlarını kendi ekipmanından ve diğer mülklerden temizleyin.

5.1.6. Küçük ölçekli mekanizasyon ekipmanlarının ve Yükleniciye ait elektrikli aletlerin bağlı olduğu elektrik şebekesinde arıza olması durumunda, arızayı ortadan kaldıracak tedbirleri almak.

5.1.7. Yüklenicinin güvenlik sistemlerinin çalışma ve bakım kurallarına uygunluğuna ilişkin gerekliliklerine uyun.

6. Ekipman ve iş maliyeti

6.1. Her tesis için Anlaşma kapsamındaki ekipman, malzeme ve her türlü işin maliyeti Şartnamede Rus rublesi cinsinden belirtilmiştir.

7. Kabul prosedürü

7.1. Sözleşme konusu iş Yüklenici tarafından teslim edilir. Yüklenici, her Projedeki işin tamamlandığını yazılı olarak Müşteriye bildirecektir.

7.2. Yapılan işteki kusur ve eksiklikleri tespit etmek için aşağıdakilerden oluşan bir çalışma komisyonu oluşturulur: bir başkan - Müşterinin bir temsilcisi, komisyon üyeleri - Yüklenicinin bir temsilcisi, Müşterinin bir temsilcisi, devlet itfaiyesinin bir temsilcisi muayene kuruluşu (gerekirse).

7.3. Gerçekleştirilen çalışma ile proje dokümantasyonu arasında herhangi bir tutarsızlık tespit edilirse, tespit edilen kusur ve eksikliklere ilişkin bir Rapor hazırlanır (Raporun formu, Anlaşmanın Ek No. 2'sinde verilmiştir), bunların giderilmesi için zaman çerçevesini gösterir. Tespit edilen ayıp ve eksiklikler Yüklenici tarafından ek ödeme yapılmaksızın giderilir.

7.4. Yüklenicinin yaptığı işe ilişkin yorumların bulunmaması veya bunların giderilmesinin ardından tamamlanan işe ait Kabul Belgesi düzenlenir.

7.5. Taraflar, madde 7.1'de belirtilen işin tamamlandığına dair bildirimin Müşteri tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde tamamlanan işin Kabul Belgesini veya onarılan, yeniden yapılan, yapılan işin Kabul Belgesini imzalamak zorundadır. OS-3 numaralı birleşik form için modernize edilmiş sabit varlıklar.

7.6. İşin erken tamamlanması durumunda Müşteri, işi planlanandan önce kabul eder ve ödemeyi yapar.

8. Sözleşmenin Süresi

8.1. Anlaşma, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve bir yıl süreyle imzalanır.

8.2. Sözleşmenin sona ermesinden en az 10 (on) takvim günü önce Taraflardan hiçbiri Sözleşmenin feshedilmesini talep etmezse, Sözleşmenin sonraki her yıl için aynı şartlarla uzatıldığı kabul edilir.

9. Garanti

9.1. Yüklenici, kurulu tüm ekipmanlar için işin tamamlanma tarihinden (Müşteri tarafından tamamlanan iş için Kabul Belgesi veya Kabul Belgesi'nin imzalandığı tarih) itibaren 2 yıl, yapılan iş için ise 3 (üç) yıl süreyle bir garanti süresi belirler. OS-3 numaralı birleşik forma göre onarılan, yeniden inşa edilen, modernize edilen sabit varlıklar için), kurulu ekipmanın Müşteri tarafından uygun şekilde çalıştırılmasına tabidir.

9.2. Garanti süresi içerisinde Yüklenici, Müşterinin bildirimini aldığı tarihten itibaren 2 (iki) gün içerisinde, ekipmanın onarımı ve değiştirilmesi de dahil olmak üzere kendi hatasından kaynaklanan tüm arızaları (eksiklikleri) ek ücret ödemeden gidermekle yükümlüdür. . Arıza, Yüklenici tarafından belirlenen faks yoluyla Yükleniciye bildirilir ve ardından belgenin aslı teslim edilir. Faks yoluyla alınan/iletilen belgeler Taraflarca yazılı delil olarak kabul edilir.

10. Tarafların Sorumluluğu

10.1. Sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi durumunda, Taraflar Rusya Federasyonu mevzuatına ve Sözleşme şartlarına uygun olarak sorumludur.

10.2. Yüklenicinin Şartnamede ve Sözleşmenin 9.2 maddesinde belirlenen son teslim tarihlerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Yüklenici Müşteriye toplam gecikmenin her günü için %_____ (KDV dahil) tutarında bir ceza ödeyecektir. Şartnamenin Tablo 2'sinde tanımlanan ekipman, malzeme ve kurulum ve işletmeye alma işlerinin maliyeti, ancak her ihlal durumu için bu maliyetin %_____'inden fazla olmamalıdır.

10.3. Müşterinin Sözleşmenin 6.1 maddesinde belirtilen ödeme son tarihini ihlal etmesi durumunda, Müşteri Yükleniciye her gecikme günü için ödeme tutarının KDV dahil %____'si tutarında, ancak bu tutarın %____'sinden fazla olmamak üzere bir ceza ödeyecektir. miktar

10.4. Sözleşmede önemli sapmalar veya işte diğer önemli eksiklikler varsa ve işe başlama süresi (_) iş gününden fazla ihlal edilmişse, Müşteri Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Karşılıklı anlaşmalar, bildirimde belirtilen fesih tarihinden en geç (___) takvim günü önce diğer Tarafa yazılı olarak bildirilerek mahkemeye sunulur ve karşılıklı anlaşmalar, fesih tarihinden en geç (___) iş günü önce ikili anlaşma temelinde gerçekleştirilir. Sözleşmenin feshi.

10.5. Cezaların ödenmesi, Tarafları Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz ve ilgili Tarafın yazılı talebi üzerine yapılır.

10.6. Yüklenici, yapılan işin sonuçlarına, sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için kullanılan kendi ekipman ve malzemelerine ve ayrıca Müşteri tarafından sağlanan ekipman ve malzemelere (Müşteri tarafından kabul edildiği andan itibaren) kazara zarar verme riskini üstlenir. Müşteri yapılan işi tam olarak kabul edene kadar (Müşteri madde 7.5'te belirtilen eylemi imzalar).

11. Mücbir sebep halleri

11.1. Taraflar, bu başarısızlığın mücbir sebep durumlarının bir sonucu olması durumunda, yani: yangın, sel, deprem, askeri harekat, grev, devlet organlarının eylemleri ve düzenleyici talimatları nedeniyle, Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda sorumluluktan muaf tutulur. Taraflardan en az biri için bağlayıcı olan ve Sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelen veya yürürlüğe giren Tarafların kontrolü dışında meydana gelen diğer koşullar, bu koşulların Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini doğrudan engellemesi koşuluyla.

11.2. Mücbir sebep koşullarının ortaya çıkması halinde, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih, ilgili durumun süresi boyunca orantılı olarak ertelenir. Yükümlülüklerin _ (_) aydan1 daha uzun bir süre içinde yerine getirilmesinin imkansız olması halinde, Taraflardan her biri, diğer Tarafa en geç _ (_) takvim günü1 içinde yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi mahkeme dışında tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. bildirimde belirtilen fesih tarihinden önce, Anlaşmanın fesih tarihinden en geç _ (_) iş günü1 önce ikili anlaşmaya dayalı olarak karşılıklı anlaşmalar yapılması.

11.3. Yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, diğer Tarafa bu durumların başlangıcı ve sona ermesi hakkında derhal ancak her halükarda işlemin başlamasından/sonlandırılmasından itibaren en geç _ (_) iş günü1 içinde bilgi verir. Mücbir sebep hallerinin zamanında bildirilmemesi, ilgili Tarafı bu hallerden dolayı Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ihlali nedeniyle sorumluluktan muaf tutulma hakkından mahrum bırakır. İlgili Taraf, bu tür durumların ortaya çıktığını diğer Tarafa iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

12. Ek koşullar

12.1. Sözleşmede yapılacak tüm değişiklik ve eklemeler, yazılı olarak yapılması ve her iki Tarafça imzalanması halinde geçerlidir.

12.2. Anlaşma kapsamında taraflar arasındaki anlaşmazlıklar Yuzhno-Sakhalinsk Tahkim Mahkemesinde değerlendirmeye tabidir.

12.3. Sözleşme eşit yasal güce sahip 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Müşteride kalır ve bir nüshası Yükleniciye devredilir.

12.4. Taraflar, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan organizasyonel ve teknik sorunları çözmek için, Sözleşmenin Şartnamesinde soyadı, adı, soyadı ve iletişim telefon numarası ve faksı belirtilen temsilcilerini sağlar.

12.5. Sözleşmenin feshi, Tarafların yeni Şartname imzalamasının imkansızlığı anlamına gelir. Sözleşmenin feshi sırasında Taraflarca imzalanan spesifikasyonlar, Taraflarca tam ve uygun şekilde yerine getirilene kadar geçerliliğini korur.

12.6. 1, 2, 3 No'lu Ekler Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Uygulamaların listesi:

- Ekipman, malzeme ve kurulum ve işletmeye alma işlerine ilişkin 1 Numaralı Şartname;

- Tespit edilen kusur ve eksikliklerin 2 No'lu Raporu;

- Tamamlanan iş için 3 No'lu Kabul sertifikası.

13. "Tarafların" konum ve ödeme bilgileri»

Tarafların temsilcilerinin imzaları

Müşteriden: Yükleniciden:

___________________________ __________________________________

_____________// ________________/ ………………./

Temsilci JSC t'nin yönetici baş mühendisi.

Ek No.1

Antlaşmaya

Ekipman, malzeme ve montaj işleri için Form Şartnameleri

___________________________

Şartname_______________________________ sistemlerine yönelik ekipman, malzeme ve kurulum ve ayarlama çalışmaları için ____________20__ tarihli No.__

(yenisinin kurulumu / mevcut olanın modernizasyonu)

(güvenlik sisteminin adı)

Nesne ____________________________________________________________________

(nesnenin adı)

şu adreste: _____________________________________________________, d., ___ bldg. (bina __) (__ sayfalarda) ___ ____________ 20____ tarihli ____ sayılı ___ sayılı elektronik güvenlik sistemlerinin tasarımı, kurulumu, yenisinin devreye alınması ve mevcut elektronik güvenlik sistemlerinin modernizasyonuna ilişkin Sözleşme kapsamında

İşin tamamlanma süresi

Tablo 1

(ruble cinsinden)

Müşterinin ekipman ve malzemelerinin toplam maliyeti: ___________ (____________________) ruble __ kopek.

Ekipman ve malzemelerin Müşteri tarafından transferine ilişkin süre sınırı

“__” _________ 20__ ile “__” _______ 20__ arasındaki dönemde

Tablo 2

(ruble cinsinden)

Ekipman, malzeme ve montaj işlerinin toplam maliyeti:

KDV hariç - _____ (_________________) ruble __ kopek. KDV tutarı ______ (___________________) ruble __ kopektir. Toplam maliyet - ______ (___________________) ruble __ kopek.

Başvuru

_________20__ tarihli ___ No'lu Anlaşmaya

Tespit edilen kusur ve eksikliklere ilişkin Rapor Formu

_________________________________________________________________________________________

tespit edilen kusur ve eksiklikler

___ 20__ tarihli ___ sayılı elektronik güvenlik sistemlerinin tasarımı, kurulumu, devreye alınması ve mevcut elektronik güvenlik sistemlerinin modernizasyonuna yönelik Sözleşmenin ekipman, malzeme ve kurulum ve ayarlama çalışmalarına ilişkin __ ______ 20__ tarihli __ sayılı Şartnameye göre.

Aşağıdakilerden oluşan çalışma komisyonu:

Başkan _____________________________________________________

Komisyon üyeleri __________________________________________________

(pozisyon, kuruluşun adı, soyadı, adı, soyadı)

__________________________________________________

(pozisyon, kuruluşun adı, soyadı, adı, soyadı)

Tamamlanan işin kabulünü _______________________ sistemine göre gerçekleştirdi,

(İsim)

_________________________________________________ içine monte edilmiş,

(nesnenin adı ve adresi)

kabul sürecinde aşağıdaki kusur ve eksikliklerin tespit edildiğini belirten bu Raporu hazırladı:

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

Kapsamlı test sırasında tespit edilen kusur ve eksiklikler Yüklenici tarafından ek ödeme yapılmaksızın “__” _________ 20__ tarihine kadar giderilmelidir.

Komisyon başkanı ______________________________________________

(imza, mühür yeri)

Komisyon üyeleri ___________________________________________________

__________________________________________________

(pozisyon, kısaltılmış isim, imza, tam isim)

__________________________________________________

(pozisyon, kısaltılmış isim, imza, tam isim)

__________________________________________________

(pozisyon, kısaltılmış isim, imza, tam isim)

_____________________________________________________________________________

Tarafların temsilcilerinin imzaları

____ sayılı sivil sözleşme

0,4 kV elektrik şebekelerinin bakımı için

Moskova bölgesi, ______________________ bölgesi, __________ köyü, SNT "____________"

_______________2013 tarihli

Bir tarafta, bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacak olan Vatandaş ____________________________________ ve Yönetim Kurulu Başkanı Ivanov II tarafından temsil edilen, Şart uyarınca hareket eden ve bundan sonra "Müşteri" olarak anılacak olan SNT "_________". diğer taraftan, toplu olarak “Taraflar” olarak anılacak olan Taraflar, bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri talimat verir ve ödeme yapar ve Yüklenici, SNT "_________" elektrik tesislerinin bakımından sorumlu kişinin yükümlülüklerini üstlenir.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Müşteri şunları taahhüt eder:

2.1.1. Yüklenicinin tesislerine erişimini sağlayın.

2.1.2. İş bitirme belgelerine göre işi kabul edin.

2.2. Yüklenici şunları taahhüt eder:

2.2.1. Bu sözleşmenin 1.1 maddesinde öngörülen işi gerçekleştirmek için yüksek düzeyde profesyonel iş performansı garanti edin, Yükleniciye ait uygun malzeme, alet ve araçları kullanın.

2.2.2. Taraflar arasında mutabakata varılan çalışmaları teknik gerekliliklere, mevcut mevzuatın gerekliliklerine ve güvenlik kurallarına uygun olarak yürütmek.

2.2.3. İş ilerledikçe Müşteriye tamamlanan işin sertifikalarını sağlayın.

2.2.4. Yüklenici, işin yapılmasından tamamen kendisinin sorumlu olduğu alt yüklenicileri işin yapılması için görevlendirme hakkına sahiptir. Lisanslama ve sertifikasyon kurallarına uyum konusunda taşeronlar görev almaktadır.

3. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

3.1. Yüklenicinin sözleşme kapsamında yaptığı tüm işler vatandaşlarla veya Müşterinin yönetimiyle anlaşılan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilir. İş için ödeme, Tarafların üç aylık döneme ait Tamamlanan Çalışma Sertifikalarını imzalamasının ardından ilgili üç aylık dönemin üçüncü ayının 30'uncu gününde yapılır.

4. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

4.1. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi durumunda, Taraflar mevcut mevzuatın öngördüğü şekilde ve gerekçelerle mülkiyet sorumluluğu üstlenirler.

5. GİZLİLİK

5.1. Bu anlaşma kapsamındaki tüm bilgiler gizlidir ve dağıtıma veya açıklamaya tabi değildir.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

6.1. Bu anlaşma mevsimsel niteliktedir ve imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve takip eden her yıl, cari yılın 1 Nisan'ından 30 Eylül'üne kadar geçerlidir.

6.2. Taraflardan biri sözleşmenin feshini yazılı olarak beyan etmediği sürece sözleşme her yıl bir sonraki yıl için uzatılır.

7. SON HÜKÜMLER

7.1. Bu anlaşma, her biri eşit yasal güce sahip olan, her bir Taraf için bir tane olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

7.2. Bu sözleşmede düzenlenmeyen hükümler, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına tabidir.

8. TARAFLARIN ADRESLERİ VE DETAYLARI

MÜŞTERİ:

SNT "____________"

Yasal adres: 122220, Moskova bölgesi, Kuratorsky bölgesi, köy. Konevo

INN 11111111 KPP 55555555

r\hesap 444444444444444444444

OJSC "Rusya Sberbank" Moskova

BIC 088888888888888

hesap 333333333

YÜKLENİCİ:

Gr.__________________________________________________________________________

pasaport:_____________________________________________________________________

adres:______________________________________________________________________

9. TARAFLARIN İMZALARI

Müşteriden: Yükleniciden:

SÖZLEŞME SÖZLEŞMESİ

elektrikli ekipmanların onarımı için Sayı _____ E/2014

Yekaterinburg "__" _________2014

Bir tarafta, Sözleşmeye dayanarak hareket eden, bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacak olan Limited Şirket "UralElectroMashService" ve diğer tarafta ________________________________________ tarafından temsil edilen, bundan sonra "Müşteri" olarak anılacak olan __________________________________________________, bu anlaşmayı aşağıdaki şekilde imzalamışlardır:

1. Sözleşmenin konusu

1.1. Bu sözleşme uyarınca YÜKLENİCİ, bu sözleşmenin süresi boyunca MÜŞTERİ'nin talebi üzerine elektrikli ekipmanların onarımı ile ilgili çalışmalar yapmayı, MÜŞTERİ ise işin sonuçlarını kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder.

2. Tamamlanan işin teslimi ve kabulüne ilişkin prosedür.

2.1. Tamamlanan işin Müşteri tarafından kabulü, her iki taraf için birer tane olmak üzere iki nüsha halinde hazırlanan ve her iki tarafça imzalanan, tamamlanan işe ilişkin bir kabul sertifikası (bundan böyle Sertifika olarak anılacaktır) esas alınarak gerçekleştirilir. Kanun, bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

2.2.Bu sözleşme Yüklenici tarafından hazırlanır ve imzalanmak üzere Müşteriye gönderilir.

2.3 Müşteri, Sertifikanın teslim alındığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde yapılan işi kabul ederek Sertifikayı imzalamak veya yapılan işe ilişkin taleplerini Yükleniciye göndermekle yükümlüdür.

3. İşin maliyeti ve ödeme prosedürü

4.1.3. MÜŞTERİ ile mutabakata varılarak onarım yapılması mümkün değilse, elektrikli ekipman masrafları Müşteriye ait olmak üzere reddedilebilir.

4.2. Müşteri şunları taahhüt eder:

4.2.1. YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilen işi kabul edin ve bir tamamlama sertifikası imzalayın.

4.2.2. Aşağıdaki hizmetler için bu sözleşmenin 3. maddesine uygun olarak belirlenen zaman dilimi içerisinde ödeme yapın:

Elektrikli ekipmanların onarımı;

Elektrikli ekipmanın reddedilmesi üzerinde çalışın (demontaj, sorun giderme, montaj);

5. Garantiler

5.1. YÜKLENİCİ, aşağıdakileri yapması koşuluyla elektrikli ekipmanın düzgün çalışmasını garanti eder:

6.2 Müşterinin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak haksız yere yerine getirmeyi reddetmesi durumunda, sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili olarak yükleniciye yapılan tüm masrafları Yükleniciye tazmin etmekle yükümlüdür.

6.3. İhlallerin tarafların kontrolü dışındaki koşullar veya eylemlerden (mücbir sebep) kaynaklanması durumunda, taraflar bu sözleşmenin şartlarının ihlalinden sorumlu değildir. Bu durumda, durumların ve eylemlerin yetkili makamlardan alınan belgelerle teyit edilmesi veya genel olarak bilinmesi gerekir.

7. Sözleşmenin süresi

7.1. Bu Sözleşme, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve 31 Aralık 2014 tarihine kadar ve yerine getirilmesi için kabul edilen uzlaşmalar ve yükümlülükler bakımından bunların tam olarak yerine getirilmesine kadar geçerlidir.

SÖZLEŞME NO. ____

hizmetlerin sağlanması içinelektrik ağları ve tesisatlarının bakımı

Çelyabinsk "__" _______ 201_

________________________________________________, bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacak, bir tarafta _____________________________________________________ tarafından temsil edilen, ___________________________________________________________ ve Belediye Bütçe Eğitim Kurumu "Çelyabinsk 000 No'lu Ortaokulu" temelinde hareket etmektedir. , bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır , , Öte yandan, Şart'a dayanarak hareket ederek bu anlaşmayı aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici, kararlaştırılan süre boyunca bir ücret karşılığında, Müşterinin tesislerinde, adresindeki hizmetleri sağlamayı taahhüt eder. : Çelyabinsk, st. Ekim ayının 60. yıl dönümü, 26a, Elektrik tesisatlarının bakımına yönelik hizmetler listesine (Sözleşmenin eki) uygun olarak Müşterinin operasyonel sorumluluğunda olan elektrik ağlarına ve kurulumlarına hizmet hizmetleri.

1.1.1. Elektrik güç ağlarının ve aydınlatma ağlarının, dağıtım cihazlarının, anahtarlama cihazlarının bakımı (teknik durumun izlenmesi ve binanın (tesislerin) bir bütün olarak çalışabilirliğini ve bireysel elemanlarını ve sistemlerini korumaya yönelik hizmetleri içeren bir dizi önlem) bu ağlara dahil olan ve Müşterinin genel elektrik dağıtım planını oluşturan;

1.1.2. Elektrik güç ağlarının ve aydınlatma ağlarının, dağıtım cihazlarının, bu ağlara dahil olan anahtarlama cihazlarının acil bakımı (planlanmamış hizmetlerin sağlanması ve hizmet verilen binalarda ve tesislerde acil durumların derhal ortadan kaldırılması) ve Müşterinin genel elektrik dağıtım şemasının oluşturulması;

1.1.3. Elektrik enerjisi ağları ve aydınlatma ağları, dağıtım cihazları, bu ağlara dahil olan anahtarlama cihazları ve Müşterinin genel elektrik dağıtım planını oluşturan 24 saat sevk hizmeti (telefonla taleplerin 24 saat alınması).

1.2. Yüklenici tarafından elektrik tesisatlarının bakımı kapsamında verilen hizmetlerin listesi aşağıdaki gibidir:

1.2.1. Elektrik tesisatı muayeneleri. Denetimlerin bir parçası olarak Yüklenici aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir:

Elektrik tesisatlarının kullanılabilirliğini, servis verilebilirliğini ve mevzuat gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek;

Baranın, kabloların durumunun izlenmesi, kontak bağlantılarının ısınmaması, kızdırma ve yanmış kontakların yokluğunun kontrol edilmesi;

Yalıtım durumunun, toz, çatlak, talaş, akıntı vb. olup olmadığının görsel kontrolü;

Denetimler, Taraflarca kararlaştırıldığı üzere 2 haftada bir, hafta içi 8.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

1.2.2. Yüklenici tarafından 1 ay boyunca hizmet verirken kullanılan malzeme ve parça listesine uygun malzemeler kullanılarak bir elektrik tesisatının mevcut onarımı (sözleşmenin eki), yani: sigortalar - ayda 3 parçaya kadar, anahtarlar - 3'e kadar Ayda 3 adete kadar priz ve ayda 3 adete kadar elektrik prizi, ayda 5 metreye kadar elektrik şebekesi kesiti. Mevcut onarımlar, taraflarca mutabakata varıldığı üzere ayda bir kez hafta içi saat 8.00 ile 17.00 arasında yapılmaktadır.

1.2.3. Elektrik tesislerinden sorumlu bir kişi olarak hareket etmek: bir elektrik tesisatının işleyişinin organizasyonu ile ilgili gerekli belgelerin geliştirilmesini organize etmek ve sürdürmek; zamanında ve kaliteli bakım performansının, planlı önleyici bakımın sağlanması; güç kaynağı şemalarının, üzerlerinde bir onay işareti bulunan gerçek operasyonel şemalarla uyumluluğunun sağlanması, talimatların ve şemaların revizyonu.

1.3. Yüklenici tarafından bir elektrik tesisatının acil bakımı kapsamında sağlanan hizmetlerin listesi aşağıdaki gibidir:

1.3.1. Elektrik tesisatının bağlantısının kısmen veya tamamen kesilmesi (hafta içi tarafların mutabakatı ile 8.00 - 17.00, başvurunun alınmasından itibaren 2,5 saat).

1.3.2. Kaza nedeninin gözle muayene ile tespiti ve kazanın giderilmesi veya acil durum alanının belirlenmesi için geçen süre 2 (iki) saati geçmiyorsa ortadan kaldırılması.

1.3.3 24 saat sevk hizmeti: Elektrik güç ağları ve aydınlatma ağları, dağıtım cihazları, bu ağlara dahil olan anahtarlama cihazları ve Müşterinin genel elektrik dağıtım planını oluşturan taleplerin telefonla 24 saat alınması (teslimat tarihinden itibaren 2,5 saat). Başvuru alınır).

1.4. Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler Yüklenici tarafından Yüklenicinin malzemeleri kullanılarak sağlanmaktadır.

1.5. Bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasına ilişkin her gerçek, taraflar (tarafların temsilcileri) tarafından Müşteri tarafından saklanan sağlanan hizmetlerin kayıt defterine kaydedilir.

1.6. Bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından hizmetlerin sağlanmasına ilişkin süre: İle_______ İle ___________.

2. YÜKLENİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sanatçı zorunludur:

2.1. Hizmetlerin sunulduğu süre boyunca, bağımsız olarak veya gerekli beceri, donanıma ve gerekiyorsa sertifika, lisans ve diğer izinlere sahip üçüncü tarafları cezbederek, bu sözleşmenin öngördüğü zaman dilimi ve sıklıkta hizmet sağlar.

2.2. 24 saat sevk hizmeti sağlayın, yani taleplerin telefonla 24 saat alınmasını sağlayın. Yüklenici, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 iş günü içerisinde telefon numaralarını sağlar.

2.3. Müşterinin yazılı talebi üzerine, Yüklenicinin servis organizasyonu ile elektrik tesisatlarının teknik, acil durum ve sevk bakımına ilişkin yaptığı sözleşmelerin incelenmesini sağlayın.

2.4. Hizmetlerin sağlandığı ayı takip eden ayın en geç 5'inci günü, Müşteriye aşağıdakiler için verilen hizmetlere ilişkin ödeme faturasını düzenleyin:

Elektrik tesisatlarının bakımı;

Elektrik tesisatlarının acil bakımı;

Elektrik tesisatlarının sevkiyat hizmeti.

2.5. Bu sözleşmede öngörülmeyen işlerin yapılmasının yanı sıra ek ödeme gerektirmesinin gerekli olduğu tespit edilirse (yani, elektrik tesisatlarının hasarını ve arızalarını ortadan kaldırmak için bir dizi onarım ve organizasyonel ve teknik önlemlerin alınması). bir bina veya binada, ayrıca elektrikli ekipmanlarda vb. bariz acil arızaların önlenmesi için), gerekli hizmet hacimleri ve bunların maliyetleri hakkında yazılı olarak Müşterinin dikkatine bilgi sunmak.

2.6. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra, eğer bu anahtarlar daha önce Yükleniciye devredilmişse, tesis binasının anahtarlarını kabul sertifikasına göre derhal Müşteriye devredin.

2.7. Uygun kalitede hizmet sağlayın. Mevcut mevzuat gerekliliklerine uygun hizmet sunmak.

2.8. Yüklenici, Müşterinin talebi üzerine, tespit edilen eksiklikleri masrafları kendisine ait olmak üzere, Müşterinin yasal hak talebinde bulunduğu tarihten itibaren 2 takvim günü içinde gidermekle yükümlüdür.

Sanatçı şu haklara sahiptir:

2.9. Hizmet sağlayacak yüklenicilerin belirlenmesi, yüklenicilerin ve diğer kuruluşların hizmetlerin tümünü veya bir kısmını sağlamaya çekilmesi de dahil olmak üzere, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme prosedürünü ve yöntemini bağımsız olarak belirleyecek ve bu arada hizmetlerin kalitesi ve hacmi konusunda Müşteriye karşı sorumlu kalacaktır.

2.10. Elektrik tesislerinde bir kazayı önlemek veya ortadan kaldırmak için acil önlem alınması gerekiyorsa, bunların çalışmasına kısıtlamalar getirin veya tamamen kapatın. Yüklenici, bu kısıtlamaların getirilmesi veya tamamen kapatılması konusunda Müşteriyi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

2.11. Elektrik tesisatlarında onarım yapmak için Müşteriye telefon mesajı ile bilgi vererek elektrik beslemesini kapatın.

2.12. Yüklenici, Müşterinin işbu sözleşmede öngörülen teknik dokümantasyon sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda hizmet sunumunu askıya alma hakkına sahiptir.

3. MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri şunları yapmakla yükümlüdür:

3.1. Her ay, en geç fatura ayını takip eden ayın 10'uncu gününe kadar Yüklenicinin cari hesabına para aktararak hizmetlerinin tamamını ödeyin. Verilen hizmet sertifikasının bir kopyasını imzalayın ve Yükleniciye iade edin.

3.2. Yüklenicinin ve servis organizasyonunun bir temsilcisinin önleyici denetimler yapmak, elektrik tesisatlarındaki arızaların nedenlerini belirlemek ve ortadan kaldırmak için tesise girmesine serbestçe izin verin.

Elektrik tesislerine ücretsiz erişim sağlayın, bu erişimi engelleyen koşulları derhal ortadan kaldırın ve bu erişimin sağlanamamasının sorumluluğunu üstlenin.

3.3. Bir kaza meydana gelirse durumu derhal Yüklenicinin sevk hizmetinin verildiği Yüklenicinin belirttiği telefon numaralarından sevk hizmetine bildirin.

Acil durum - elektrik tesisatının (elektrik tesisatları) kısmen veya tamamen kapatılmasını gerektiren bir elektrik tesisatının (elektrik tesisatları) kısmen veya tamamen arızalanması.

Taraflar, kazanın meydana geldiği günü takip eden günden en geç bir gün sonra, kazanın durumu hakkında olası nedenlerini belirleyen bir rapor hazırlarlar. Taraflar bu kanuna dayanarak kazanın ortadan kaldırılmasına yönelik maliyetlerin tutarını belirler.

3.5. Yükleniciye tesisin tüm tesislerine erişim izni verin ve sipariş üzerine Yüklenici ile çalışmaktan sorumlu bir kişiyi atayın.

3.6. Bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasının başladığı gün, Yüklenicinin bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli olan tesis binasının anahtarlarını (kabul sertifikasına göre) veya başka bir şekilde (kabul belgesine göre) Yükleniciye teslim edin. Müşterinin tercihi) Yüklenicinin bu tesislere erişimini sağlayacaktır.

3.7. Müşterinin sahasındaki diğer kişiler tarafından elektrik işlerinin yürütülmesi konusunda Yüklenici ile koordinasyonu sağlamak.

3.8. Yüklenicinin talebi üzerine gerekli teknik belgeleri sağlayın.

Müşteri şu haklara sahiptir:

3.9. Yüklenicinin faaliyetlerini iyileştirmek için önerilerde bulunmak.

3.10. Yükleniciden yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkında bilgi almak.

3.11. Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı tarafından verilen diğer hakları kullanmak.

4. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

4.1. Sözleşmenin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi durumunda taraflar, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak sorumludur.

4.2. Taraflar, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle, karşı tarafa verdikleri tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdürler.

4.3. Yüklenicinin bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen yerine getirememesi durumunda, Yüklenici Müşteriye sözleşme değerinin %1'i tutarında para cezası ödemekle yükümlüdür.

4.4. Yüklenicinin bu sözleşmede öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmede gecikmesi halinde Müşteri, cezai yaptırımların ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Sözleşmede öngörülen yükümlülüğün yerine getirilmesi için son tarihin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere, bu sözleşmede öngörülen yükümlülüğün yerine getirilmesinde gecikilen her gün için ceza tahakkuk ettirilir. Ceza miktarı, cezaların ödendiği gün geçerli olan Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın yeniden finansman oranının üç yüzde biri olarak belirlenir. Yüklenici, sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmedeki gecikmenin mücbir sebeplerden veya müşterinin kusurundan kaynaklandığını ispat ederse ceza ödemekten muaftır.

4.5. Müşterinin sözleşmede öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmede gecikmesi halinde karşı tarafın cezai yaptırım (para cezası, ceza) ödenmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin öngördüğü yükümlülüğün yerine getirilmesinde gecikilen her gün için, sözleşmeyle belirlenen yükümlülüğün yerine getirilmesi için son tarihin sona erdiği günü takip eden günden başlayarak bir ceza (para cezası, ceza) tahakkuk ettirilir. Böyle bir cezanın miktarı (para cezası, ceza), cezanın (para cezası, ceza) ödendiği gün geçerli olan Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın yeniden finansman oranının üç yüzde biri tutarında belirlenir. Müşteri, belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmenin mücbir sebeplerden veya karşı tarafın kusurundan kaynaklandığını ispat ederse ceza (para cezası, ceza) ödemekten muaftır.

4.6. Tedarikçinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini uygunsuz şekilde yerine getirmesi ve cezanın miktarı Sertifikada belirlenir ve kaydedilir.

4.8. Cezanın ödenmesi Tedarikçiyi sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz.

5. MALİYET, HİZMET KABUL İŞLEMİ, ÖDEME İŞLEMİ

5.1. Fatura dönemi bir takvim ayıdır.

5.2. Bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin (bakım) bir aylık maliyeti: ___________________________(_______________________________________) ruble.

Sözleşmenin tüm süresi boyunca hizmetlerin toplam maliyeti: ________________________________(_______________________________________) ruble.

5.3. Sözleşmenin fiyatı, Hizmetlerin maliyetini, Yüklenici tarafından hizmetlerin sağlanmasında kullanılan malzemeleri ve parçaları, KDV'yi, vergileri, harçları ve Yüklenicinin diğer zorunlu ödemelerini içerir.

Para birimi – Rus rublesi.

5.4. Hizmetlere ilişkin ödeme, Müşteri tarafından düzenlenen faturalara (faturalara) uygun olarak, verilen hizmet sertifikasının imzalandığı tarihten itibaren 10 banka günü içinde Yüklenicinin banka hesabına para aktarılarak Rus rublesi cinsinden yapılır.

5.5. Yüklenici, takvim ayının sonunda, hizmetlerin verildiği ayı takip eden en geç 5'inci gün içinde Müşteriye faturayı, verilen hizmet belgesini ve diğer ödeme belgelerini aktarır.

5.6. Müşteri, 3 takvim günü içerisinde verilen hizmetlerin sertifikasını imzalar ve bir nüshasını Yükleniciye iletir. Yüklenici tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesine ilişkin iddialar varsa, Müşteri bunları verilen hizmet belgesinde yazılı olarak belirtmek ve bu belgeyi Müşterinin belgeyi aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde Yükleniciye devretmekle yükümlüdür. sunulan hizmetlerin sayısı. Yüklenici, Müşterinin talebi üzerine, tespit edilen eksiklikleri masrafları kendisine ait olmak üzere, Müşterinin yasal hak talebinde bulunduğu tarihten itibaren 2 takvim günü içinde gidermekle yükümlüdür.

5.7. Müşterinin verilen hizmetin belgesini imzalamaması ve verilen hizmetin kalitesine ilişkin herhangi bir şikayetin bulunmaması halinde, hizmetlerin yeterli kalitede ve eksiksiz olduğu kabul edilir ve Müşteri tarafından itirazsız olarak kabul edilir ve tamamı ödenmeye tabi tutulur. .

5.8. Verilen hizmetin kalitesine ilişkin kısmen hak talebinde bulunulması, Müşteriyi, konusunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmayan kısımdaki ödemeden kurtarmaz.

6. MÜCBİR SEBEP DURUMLARI

6.1. Taraflar, sel, yangın, deprem, sabotaj, askeri operasyonlar, ablukalar, mevzuat değişiklikleri gibi mücbir sebep hallerinde, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilmesini engelleyen mevzuat değişiklikleri durumunda, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden dolayı sorumluluktan muaftır. bu sözleşmenin yanı sıra bu sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkan ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini doğrudan etkileyen ve tarafların öngöremediği ve önleyemediği diğer acil durumlar.

6.2. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması nedeniyle yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi imkansız hale gelen Taraf, bu tür hallerin meydana geldiği tarihten itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde diğer Tarafa bu durumu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. etkilerinin oluşumu, türü ve olası süresi.

7. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK, DEĞİŞİKLİK VE FESİH USULÜ

7.1. Bu sözleşme __________ tarihinde yürürlüğe girer ve ____________ tarihine kadar, mali yükümlülükler açısından ise Taraflar sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar geçerlidir.

7.2. Bu sözleşmenin hükümlerinde değişiklik ve eklemeler, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak tarafların mutabakatı ile mümkündür. Tüm değişiklik ve eklemeler, taraflarca sözleşmeye ek anlaşmalar imzalanarak yazılı olarak yapılır. Tüm ekler ve ek anlaşmalar anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

7.3. Sözleşmenin feshine tarafların mutabakatı, mahkeme kararı veya sözleşme taraflarından birinin sözleşmeyi medeni hukuk uyarınca yerine getirmeyi tek taraflı olarak reddetmesi ile izin verilir.

8. TARAFLARIN İDDİALARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ

8.1. Bu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Taraflarca talep prosedürüne uygun olarak müzakere yoluyla çözülecektir.

8.2. Talepler yazılı olarak sunulmalı ve yetkili bir kişi tarafından imzalanmalıdır. Talebin cevabı, alındığı tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak verilir ve yetkili kişi tarafından imzalanır.

8.3. İddia, sözleşmenin ilgili hükümlerine veya eklerine atıfta bulunarak sözleşmenin ifası sırasında işlenen ihlalleri listeler, sorumluluğun (cezanın) değerlendirilmesini ve ihlallerin ortadan kaldırılması için Tarafça alınması gereken önlemleri yansıtır. .

9. DİĞER KOŞULLAR

9.1. Bu anlaşma, tarafların her biri için birer tane olmak üzere, eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

9.2. Yüklenicinin operasyonel sorumluluğunun sınırı, iç bölgenin hacmine göre belirlenir, yani tesisin duvarlarının (hizmet verilen bina, bina) dış sınırıyla sınırlıdır.

9.3. Bu sözleşmede öngörülmeyen diğer tüm hususlarda taraflara Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatı rehberlik etmektedir.

10. TARAFLARIN DETAYLARI VE İMZALARI:

Başvuru

____________201_ tarihli ____ numaralı sözleşmeye.

Hizmetlerin listesioperasyonel ile ilgili elektrik tesisatlarının bakımı için

Müşteriye karşı sorumluluk

Müşteri: Yürütücü:

Müdür _______________ () __________________(_____________)

Başvuru

_________201_ tarihli ____ sayılı Sözleşmeye.

Yüklenici tarafından hizmet sağlanırken kullanılan malzeme ve parçaların listesi

1 ay içinde.

1. Sigorta – en fazla 3 adet.

2. Anahtar – en fazla 3 adet.

3. Soket – en fazla 3 adet.

4. Elektrikli kartuş – en fazla 3 adet.

5. Elektrik ağı bölümü – en fazla 1,5 m.

Müdür _______________ () __________________()