Sutartis dėl elektros įrangos priežiūros ir remonto. Sutartis dėl elektros įrangos ir elektros tiekimo sistemų priežiūros

"Klientas"

Privačios įmonės „Simelektroservič“ „rangovas“, atstovaujamas direktoriaus A. A. Ivanovo, veikdamas pagal Chartiją, sudarė šią sutartį taip:

1. SUTARTIES SUBJEKTAS.

1.1. „Užsakovas“ paveda, o „Rangovas“ įsipareigoja atlikti elektros įrenginių, kurių įtampa iki .... kV, eksploatacinę ir techninę priežiūrą bei eilinį remontą. Atitinkamai „Elektros tinklų balansinės nuosavybės ir šalių eksploatacinės atsakomybės atribojimo aktas“ ir „Elektros įrenginių apžiūros aktas“, kuriame nurodomi mašinų ir techninių įrenginių numeriai, tipai ir modeliai, jų buvimo vieta. , kurie yra privalomi sutarties priedai „Rangovas“ prisiima atsakomybę už saugią „Užsakovo“ elektros įrenginių, esančių adresu: ______________________, būklę.

1.2. „Užsakovo“ elektros techninis personalas turi ne mažesnę kaip „4“ elektros saugos grupę ir eksploatuoja elektros įrenginius, mašinas bei technines priemones, privalo laikytis Saugaus vartotojų elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių (DNAOP 0,00-1,21). -98), Vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklės, 1989 m. 4 leidimas ir Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklės (DNAOP 1.1.10-1.07-01). Pažeidus šį Sutarties punktą, Rangovas neatsako už mašinų ir techninių priemonių eksploatavimą.

2. ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ IKI.....kV EKSPLOATAVIMO, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS TVARKA.

2.1. Eksploatacija ir priežiūra (toliau – priežiūra) – darbų visuma, skirta įrenginių funkcionalumui palaikyti jos naudojimo laikotarpiu. Elektros įrenginių priežiūra apima elektros prietaisų testavimą ir reguliavimą, kontaktinių jungčių užveržimą, izoliacinės alyvos įpylimą, elektros prietaisų ir eksploatacijos metu sugedusių įrenginių keitimą. Nurodyti darbai atliekami iš „Užsakovo“ medžiagų. Medžiagų kokybė turi atitikti elektros įrenginių eksploatavimo technines sąlygas. Jeigu pateikta medžiaga yra nekokybiška, „Užsakovas“ privalo ją pakeisti.

2.2. „Užsakovas“ privalo perduoti „Rangovui“ nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą dokumentaciją, reikalingą darbams atlikti.

2.3. „Užsakovas“ privalo vykdyti visus „Rangovo“ - už elektros saugą atsakingo asmens, patvirtinto „Rangovo“ įmonės įsakymu, nurodymus dėl tinkamo mašinų ir techninės įrangos eksploatavimo ir išsaugojimo, įleisti darbuotojus tik į elektros įrenginius kurie yra baigę mokymo kursą ir turi atitinkamą elektros saugos grupę.

2.4. „Rangovas“, atlikęs elektros įrenginių priėmimo aptarnauti procedūrą, savo užsakymu paskiria už saugų „Užsakovo“ elektros įrenginių eksploatavimą atsakingą asmenį, kurio nurodymus ir nurodymus dėl elektros įrenginių eksploatavimo privalo vykdyti „Kliento“ personalas.

Už „Užsakovo“ elektros įrangą atsakingas asmuo užtikrina, kad būtų laikomasi reikalavimų:

Vartotojų elektros instaliacijos techninio eksploatavimo taisyklės, leidykla 1998, 4-oji, pataisyta ir išplėsta;

Vartotojų elektros įrenginių saugaus eksploatavimo taisyklės (DNAOP 0,00-1,21 -98);

Elektros apsaugos priemonių naudojimo taisyklės (DNAOP 1.1.10-1.07-01).

2.5. Kapitalinį ir einamąjį elektros instaliacijos remontą „Rangovas“ atlieka pagal norminius dokumentus (E1.PTE priedai) už papildomą mokestį.

2.6. „Užsakovas“ turi teisę iškviesti „Rangovo“ elektros darbuotoją visais mašinų ar įrenginių stabdymo dėl gedimo atvejais.

2.7. Kiekvieną kartą, kai „Rangovas“ lankosi pas „Užsakovą“, jis duoda savo atstovui žurnalą, kuriame pastarasis įrašo apsilankymo datą, atvykimo ir išvykimo laiką bei minėtus duomenis patvirtina savo parašu.

2.8. „Užsakovas“ įsipareigoja sudaryti „Rangovui“ būtinas sąlygas darbams atlikti. „Rangovas“ užtikrina vartotojų elektros įrenginių saugaus eksploatavimo taisyklių laikymąsi mokydamas „Užsakovo“ personalą, rengia mokymus ir žinių patikrinimą 2 ir 3 grupėse apie elektros darbuotojų saugą, instruktažus. neelektrifikuojantiems darbuotojams 1-osios elektros saugos grupės apimtyje ir elektriko personalo mokymui bei žinių tikrinimui 2-4 elektros saugos grupėse.

2.9. Atliekant darbus „Užsakovo“ elektros instaliacijose elektros ir kitiems „Užsakovo“ darbuotojams savarankiškai, „Rangovas“ neatsako už elektrai saugias darbo sąlygas.

2.10. „Rangovas“ aprūpina savo elektros personalą elektros įranga pagal standartus 1.1.10-1.07-01.

3. PASLAUGOS IŠLAIDOS IR MOKĖJIMO TVARKA.

Priežiūros kaina nustatoma pagal elektros įrenginių apžiūros aktą ir nustatoma pagal elektros įrenginių techninės priežiūros apimtį, sąlygas ir elektros įrenginių techninę būklę.

3.1. „Užsakovas“ sumoka „Rangovui“ ____ UAH abonentinį mokestį už elektros įrenginių priežiūrą ir atsakomybę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 dieną. __ kop. pagal „Vykdytojo“ pateiktą sąskaitą.

3.2. Užsakovui pažeidžiant mokėjimo sąlygas, Vykdytojas turi teisę sustabdyti techninę priežiūrą, kol bus sumokėta skola už visą šios Sutarties laikotarpį.

3.3. „Užsakovo“ elektros instaliacijos einamojo arba kapitalinio remonto kaina nustatoma pagal Ukrainos DBN ir atsispindi Darbų priėmimo akte.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ.

4.1. Už pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų pažeidimą šalys prisiima abipusę atsakomybę pagal galiojančius teisės aktus. Už pakartotinius šiurkščius mašinų ir įrenginių eksploatavimo sąlygų pažeidimus Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

„Rangovas“ apie visus elektros įrenginių eksploatavimo pažeidimus privalo pranešti „Užsakovui“ raštu įspėjimo forma, kuriame nurodomi nustatyti pažeidimai ir trūkumai bei atkreipiamas „Užsakovo“ dėmesys. , kol nepašalinami visi pažeidimai, elektros įrenginių, su kuriais susijęs šis pažeidimas, eksploatavimas yra griežtai draudžiamas, o „Užsakovas“ prisiima atsakomybę už saugų tokio (sugedusio) elektros įrenginio eksploatavimą.

4.2. „Rangovas“ atsako už „Užsakovo“ elektros instaliacijos, elektros mašinų, įrangos techninę būklę ir eksploatacinę priežiūrą tik tuo atveju, jei „Užsakovas“ laikosi šios Sutarties 1 ir 2.4 punktų.

4.3. „Užsakovas“ privalo nedelsiant informuoti „Rangovo“ vadovą apie „Rangovo“ personalo darbų nevykdymą ar netinkamą atlikimą.

4.4. Šalys nustato, kad visos galimos pretenzijos pagal šią Sutartį turi būti išnagrinėtos per 3 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

4.5. Visi ginčai, dėl kurių nebuvo susitarta, sprendžiami pagal galiojančius Ukrainos įstatymus.

3. Rangovo pareigos

3.1. Rangovas įsipareigoja:

3.1.1. Priimti pagal Įrangos priėmimo ir perdavimo montuoti aktą (vienoda forma Nr. OS-15, patvirtinta Valstybinio statistikos komiteto 2001 m. sausio 1 d. nutarimu Nr. 7) Užsakovo įrangą ir medžiagas, nurodytas Specifikacijoje. .

Priimti komponentus pagal atitinkamą Materialinio turto perdavimo rangovui sertifikatą (atnaujinant esamą sistemą).

3.1.2. Visus Sutarties sąlygose numatytus darbus pagaminti ir pristatyti Užsakovui laiku ir kokybiškai.

3.1.3. Atlikdami darbus nenukrypkite nuo Južno-Sachalinsko skyriaus administracinio skyriaus išduotų techninių specifikacijų.

3.1.4. Atlikdami montavimo ir derinimo darbus, su Objekto turtu ir vidaus apdaila elkitės atsargiai.

3.1.5. Baigę darbus, be papildomo užmokesčio perduoti užsakovo atstovui sumontuotos įrangos komplektuojamą dokumentaciją ir eksploatavimo instrukcijas, o užsakovo personalą supažindinti su jos eksploatavimo taisyklėmis.

3.1.6. Apie atliktų darbų priėmimo darbų užbaigimą raštu informuoti Užsakovą ir įforminti atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą (forma KS-2, KS-3) arba Suremontuoto priėmimo ir perdavimo aktą, rekonstruotas, modernizuotas ilgalaikis turtas (vieninga forma Nr. OS -3, patvirtinta Valstybinio statistikos komiteto 2001 m. sausio 1 d. Nr. 7) savo dalimi.

3.2. Rangovas garantuoja, kad jo darbuotojai montavimo ir paleidimo darbų metu laikysis Užsakovo objekte nustatytų saugos, darbo apsaugos, priešgaisrinės saugos, vidaus taisyklių ir kitų standartų.

3.3. Rangovas įsipareigoja sudaryti galimybę Užsakovo atstovui atlikti techninę darbų priežiūrą.

3.4. Rangovas atsako už savo personalo, atliekančio darbus Užsakovo patalpose, veiksmus. Rangovo personalo priėmimas teikti paslaugas ir atlikti darbus pagal Sutartį Užsakovo patalpose vyksta Užsakovo įgaliotiems asmenims susipažinus su Užsakovo norminiais dokumentais dėl informacijos saugumo užtikrinimo. Rangovo darbuotojai, susipažinę su nurodytais dokumentais, pasirašo įsipareigojimą laikytis šių dokumentų reikalavimų.

3.5. Jeigu užsakovas patiria nuostolių dėl to, kad Vykdytojo personalas pažeidžia Užsakovo norminių dokumentų reikalavimus dėl informacijos saugumo užtikrinimo atliekant darbus Užsakovo patalpose, Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovui jam padarytus nuostolius.

4. Privatumas

4.1. Šalių bendru susitarimu, pagal Sutartį, bet kokia informacija, susijusi su sutarties dalyku, jos įgyvendinimo eiga ir gautais rezultatais, yra pripažįstama konfidencialia.

4.2. Kiekviena Šalis užtikrina pagal Sutartį jai pateiktos konfidencialios informacijos apsaugą nuo neteisėto naudojimo, platinimo ir paskelbimo. Tokia informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies leidimo ir nebus naudojama kitiems tikslams, išskyrus įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą.

4.3. Bet kokia žala, atsiradusi dėl konfidencialumo sąlygų pažeidimo, nustatoma ir atlyginama pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

4.4. Minėtos aplinkybės galioja visą darbo pagal Šalių Sutartį laikotarpį, taip pat 5 (penkerius) metus po šių darbų atlikimo ar Sutarties nutraukimo.

5. Užsakovo pareigos

5.1. Klientas įsipareigoja:

5.1.1. Sumokėti už rangovo atliktus įrengimus, medžiagas ir darbus pagal Sutarties sąlygas.

5.1.2. Jeigu Užsakovas turi remonto darbams atlikti reikalingą įrangą ir medžiagas, perduoti jas Rangovui pagal Įrangos priėmimo ir perdavimo montuoti aktą pagal vieningą formą Nr.OS-15.

Jeigu Užsakovas turi komponentų, reikalingų elektros tinklų ir įrenginių remonto darbams atlikti, pagal atitinkamą Materialinio turto perdavimo aktą perduoti juos rangovui.

5.1.3. Supažindinti Rangovo darbuotojus su Aikštelės vidaus taisyklėmis.

5.1.4. Suteikti Rangovo personalui būtinas sąlygas montavimo ir paleidimo darbams atlikti (derinti patekimo į Sklypą laiką ir tvarką, numatyti atskirą rakinamą patalpą darbuotojams, įrangai ir medžiagoms apgyvendinti, aprūpinti darbo zoną elektra, vandeniu ir apšvietimu , galimybė naudotis telefonu su prieiga prie fiksuotojo ATS).

5.1.5. Esant poreikiui, atlaisvinti patalpų plotus darbo zonoje nuo nuosavos įrangos ir kito turto, kad Rangovas galėtų laisvai patekti į patalpas, kuriose atliekami montavimo darbai.

5.1.6. Sugedus elektros tiekimo tinklui, prie kurio prijungta nedidelės apimties mechanizavimo įranga ir Rangovo elektrifikuoti įrankiai, imtis priemonių gedimui pašalinti.

5.1.7. Laikytis Rangovo reikalavimų dėl saugos sistemų eksploatavimo ir priežiūros taisyklių laikymosi.

6. Įrangos ir darbo kaina

6.1. Įrangos, medžiagų ir visų darbų pagal Sutartį kaina kiekvienam objektui specifikacijose nurodyta Rusijos rubliais.

7. Priėmimo procedūra

7.1. Darbus pagal Sutartį pristato Rangovas. Rangovas raštu informuoja Užsakovą apie kiekvieno Projekto darbų atlikimą.

7.2. Atliktų darbų trūkumams ir trūkumams nustatyti sudaroma darbo komisija, kurią sudaro: pirmininkas - užsakovo atstovas, komisijos nariai - rangovo atstovas, užsakovo atstovas, valstybinės ugnies atstovas. kontrolės įstaiga (jei reikia).

7.3. Nustačius neatitikimų tarp atliktų darbų ir projektinės dokumentacijos, surašomas nustatytų defektų ir trūkumų aktas (Ataskaitos forma pateikta Sutarties priede Nr. 2), nurodant jų pašalinimo terminus. Nustatytus defektus ir trūkumus Rangovas pašalina be papildomo užmokesčio.

7.4. Nesant pastabų dėl Rangovo atliktų darbų arba juos pašalinus, surašomas atliktų darbų priėmimo aktas.

7.5. Šalys įpareigotos per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kai Užsakovas gavo 7.1 punkte nurodytą pranešimą apie darbų atlikimą, pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktą arba suremontuotų, rekonstruotų darbų priėmimo aktą, modernizuotas ilgalaikis turtas vieningos formos Nr.OS-3.

7.6. Darbus užbaigus anksčiau laiko, užsakovas priima ir apmoka darbus anksčiau laiko.

8. Sutarties trukmė

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento šalių ir sudaroma vienerių metų laikotarpiui.

8.2. Jeigu likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nė viena Šalis nepareiškia jos nutraukimo, Sutartis laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis kiekvienais paskesniais metais.

9. Garantija

9.1. Rangovas visai sumontuotai įrangai nustato 2 metų garantiją, o atliktiems darbams – 3 (trejus) metus nuo darbų atlikimo dienos (užsakovo atliktų darbų priėmimo akto arba Priėmimo akto pasirašymo dienos). už remontuotą, rekonstruotą, modernizuotą ilgalaikį turtą pagal vieningą formą Nr. OS-3), su sąlyga, kad Klientas tinkamai eksploatuoja sumontuotą įrangą.

9.2. Vykdytojas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja be papildomo mokėjimo pašalinti visus gedimus (trūkumus), atsiradusius dėl jo kaltės, įskaitant įrangos remontą ir keitimą, per 2 (dvi) dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos. . Rangovui apie gedimą pranešama Rangovo nurodytu faksu, po to pristatomas dokumento originalas. Faksimiliniu ryšiu gautus/perduotus dokumentus Šalys pripažįsta rašytiniais įrodymais.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Už Sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal Rusijos Federacijos teisės aktus ir Sutarties sąlygas.

10.2. Kiekvienu atveju, kai Rangovas pažeidžia bet kurį iš Specifikacijoje ir Sutarties 9.2 punkte nustatytų terminų, Vykdytojas moka Užsakovui _____% (su PVM) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros sumos. įrangos, medžiagų ir montavimo bei paleidimo darbų savikaina, apibrėžta Specifikacijos 2 lentelėje, bet ne daugiau kaip _____% šios kainos už kiekvieną pažeidimo atvejį.

10.3. Užsakovui pažeidus Sutarties 6.1 punkte nurodytą mokėjimo terminą, užsakovas moka Vykdytojui ____% su PVM) dydžio netesybas nuo mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip ____% nuo šios sumos. suma

10.4. Jeigu yra reikšmingų nukrypimų nuo Sutarties ar kitų reikšmingų darbų trūkumų, taip pat jei darbų pradžios terminas pažeidžiamas daugiau nei (_) darbo dienas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį teismui raštu pranešdamas kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš (___) kalendorines dienas iki pranešime nurodytos sutarties nutraukimo datos, o tarpusavio atsiskaitymai dvišalio akto pagrindu ne vėliau kaip prieš (___) darbo dienas iki dėl Sutarties nutraukimo.

10.5. Netesybų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir yra atliekamas suinteresuotos šalies raštišku prašymu.

10.6. Rangovas prisiima riziką dėl atsitiktinio sugadinimo atliktų darbų rezultatams, savo įrangai ir medžiagoms, naudojamoms sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui, taip pat užsakovo pateiktoms įrenginiams ir medžiagoms (nuo jų priėmimo iš Užsakovo momento) iki užsakovas visiškai priims atliktus darbus (Užsakovas pasirašo aktą, numatytą 7.5 punkte).

11. Force majeure aplinkybės

11.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl force majeure aplinkybių, būtent: gaisro, potvynio, žemės drebėjimo, karinių veiksmų, streiko, valdžios institucijų veiksmų ir reguliavimo nurodymų. privalomos bent vienai iš Šalių ir kitos nuo Šalių nepriklausančios aplinkybės, atsiradusios ar įsigaliojusios po Sutarties sudarymo, jeigu šios aplinkybės tiesiogiai trukdė Šalims vykdyti savo įsipareigojimus.

11.2. Jeigu atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas proporcingai pratęsiamas atitinkamos aplinkybės trukmei. Jeigu įsipareigojimų neįmanoma įvykdyti per ilgesnį nei _ (_) mėnesių laikotarpį1, kiekviena iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ne teismo tvarka, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį ne vėliau kaip per _ (_) kalendorines dienas1 iki pranešime nurodytos nutraukimo datos, vykdant tarpusavio atsiskaitymus dvišalio akto pagrindu ne vėliau kaip prieš _ (_) darbo dienas1 iki Sutarties nutraukimo dienos.

11.3. Šalis, kuri negali įvykdyti savo įsipareigojimų, nedelsdama informuoja kitą Šalį apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per _ (_) darbo dienas1 nuo savo veiksmų pradžios/nutraukimo. Savalaikis pranešimas apie nenugalimos jėgos aplinkybes atima iš atitinkamos Šalies teisę dėl šių aplinkybių būti atleista nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimą. Atitinkama Šalis apie tokių aplinkybių atsiradimą privalo raštu pranešti kitai Šaliai registruotu paštu arba per kurjerį.

12. Papildomos sąlygos

12.1. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

12.2. Ginčai tarp šalių pagal Sutartį sprendžiami Južno-Sachalinsko arbitražo teisme

12.3. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius lieka Užsakovui, o vienas egzempliorius perduodamas Vykdytojui.

12.4. Darbų vykdymo metu iškylantiems organizaciniams ir techniniams klausimams spręsti Šalys paskiria savo atstovus, kurių pavardė, vardas, patronimas ir kontaktinis telefono numeris bei faksas yra nurodyti Sutarties sąlygose.

12.5. Sutarties nutraukimas reiškia, kad Šalys negali pasirašyti naujų Specifikacijų. Sutarties nutraukimo metu Šalių pasirašytos sąlygos galioja tol, kol jas visiškai ir tinkamai įvykdys Šalys.

12.6. 1, 2, 3 priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Programų sąrašas:

- Nr. 1 Įrangos, medžiagų ir montavimo bei paleidimo darbų specifikacija;

- Nr. 2 Ataskaita apie nustatytus defektus ir trūkumus;

- Nr.3 Atliktų darbų priėmimo aktas.

13. „Šalių“ vieta ir mokėjimo informacija»

Šalių atstovų parašai

Iš užsakovo: iš rangovo:

___________________________ __________________________________

_____________// ________________/ ………………./

Rep. vykdantysis vadovaujantis inžinierius UAB t.

Priedas Nr.1

prie Sutarties

Forma Įrangos, medžiagų ir montavimo darbų specifikacijos

___________________________

SpecifikacijaNr.__ data _________20__ įrangai, medžiagoms ir ________________________________________ sistemų montavimo ir reguliavimo darbams

(naujų įrengimas / esamų modernizavimas)

(apsaugos sistemos pavadinimas)

Objektas ____________________________________________________________________

(Objekto pavadinimas)

adresu: _________________________________________________________, Nr., ___ bldg. (pastatas __) (__ lapuose) pagal Sutartį dėl projektavimo, įrengimo, naujų ir esamų elektroninės apsaugos sistemų modernizavimo Nr. ___ ___ ___________ 20___

Terminas

1 lentelė

(rubliais)

Bendra Kliento įrangos ir medžiagų kaina yra: _______________ (____________________) rubliai __ kapeikos.

Kliento įrangos ir medžiagų perdavimo terminas

laikotarpiu nuo "__" ________ 20__ iki "__" _______ 20__

2 lentelė

(rubliais)

Bendra įrangos, medžiagų ir montavimo darbų kaina yra:

Be PVM - _____ (_____________________) rubliai __ kapeikos. PVM suma yra ______ (_______________________) rubliai __ kapeikos. Bendra kaina - ______ (_______________________) rubliai __ kapeikos.

Taikymas

prie Sutarties Nr. ___ _________20__

Nustatyti defektų ir trūkumų ataskaitos forma

_________________________________________________________________________________________

nustatyti defektai ir trūkumai

pagal specifikaciją Nr. __ __ __ 20__ įrangos, medžiagų ir montavimo bei derinimo darbų pagal Sutartį dėl projektavimo, įrengimo, naujų ir esamų elektroninių apsaugos sistemų modernizavimo Nr. ___ ___ 20__.

Darbo komisija, kurią sudaro:

Pirmininkas _____________________________________________________

Komisijos nariai _______________________________________________________

(pareigos, organizacijos pavadinimas, pavardė, vardas, patronimas)

__________________________________________________

(pareigos, organizacijos pavadinimas, pavardė, vardas, patronimas)

atliko atliktų darbų priėmimą pagal ___________________________ sistemą,

(Vardas)

sumontuotas __________________________________________________________,

(objekto pavadinimas ir adresas)

ir surašė šį aktą, kad priėmimo proceso metu buvo nustatyti šie defektai ir trūkumai:

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

Kompleksinės apžiūros metu nustatytus defektus ir trūkumus Rangovas privalo pašalinti be papildomo mokėjimo iki „__“ _________ 20__.

komisijos pirmininkas __________________________________________________

(parašas, antspaudo vieta)

Komisijos nariai _______________________________________________________

__________________________________________________

(pareigos, sutrumpintas vardas, parašas, pilnas vardas)

__________________________________________________

(pareigos, sutrumpintas vardas, parašas, pilnas vardas)

__________________________________________________

(pareigos, sutrumpintas vardas, parašas, pilnas vardas)

_____________________________________________________________________________

Šalių atstovų parašai

Civilinė sutartis Nr. ____

0,4 kV elektros tinklų priežiūrai

Maskvos sritis, _______________________ rajonas, __________ kaimas, SNT "_________"

data _______________ 2013 m

Pilietis _________________________________________________________________________________, toliau – Rangovas, iš vienos pusės, ir SNT „_____________“, veikiantis pagal Chartiją, toliau – „Užsakovas“, atstovaujamas valdybos pirmininko Ivanovo II. kita vertus, kartu vadinamos „Šalys“, sudarė šią sutartį taip:

1. SUTARTIES SUBJEKTAS

1.1. Užsakovas paveda ir sumoka, o Rangovas prisiima asmens, atsakingo už SNT „_________“ elektros įrenginių priežiūrą, įsipareigojimus.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Klientas įsipareigoja:

2.1.1. Užtikrinti rangovo prieigą prie savo patalpų.

2.1.2. Priimti darbus pagal darbų atlikimo pažymas.

2.2. Rangovas įsipareigoja:

2.2.1. Šios sutarties 1.1 punkte numatytiems darbams atlikti garantuoti aukštą profesinį darbų atlikimo lygį, naudoti tinkamas Rangovui priklausančias medžiagas, instrumentus ir įrankius.

2.2.2. Šalių sutartus darbus atlikti pagal techninius reikalavimus, galiojančių teisės aktų reikalavimus ir laikantis saugos taisyklių.

2.2.3. Darbo eigoje pateikite Užsakovui atliktų darbų pažymas.

2.2.4. Rangovas turi teisę darbams atlikti pasitelkti subrangovus, už kurių darbą yra visiškai atsakingas. Subrangovai dalyvauja laikydamiesi licencijavimo ir sertifikavimo taisyklių.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Visi darbai, kuriuos Rangovas atlieka pagal sutartį, yra atliekami sutartomis kainomis su piliečiais arba su Užsakovo vadovybe. Už darbą atsiskaitoma atitinkamo ketvirčio trečio mėnesio 30 dieną po to, kai Šalys pasirašo ketvirčio atliktų darbų pažymas.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys prisiima turtinę atsakomybę galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5. PRIVATUMAS

5.1. Visa informacija pagal šią sutartį yra konfidenciali ir nėra platinama ar atskleidžiama.

6. SUTARTIES TERMINAS

6.1. Ši sutartis yra sezoninio pobūdžio ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir kiekvienais vėlesniais metais galioja nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

6.2. Sutartis kasmet pratęsiama kitiems metams, nebent viena iš Šalių raštu pareiškia apie sutarties nutraukimą.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Ši sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

7.2. Nuostatos, kurių nereglamentuoja ši sutartis, yra reglamentuojamos galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų.

8. ŠALIŲ ADRESAI IR INFORMACIJA

KLIENTAS:

SNT "_________"

Juridinis adresas: 122220, Maskvos sritis, Kuratorsky rajonas, kaimas. Konevo

INN 11111111 KPP 55555555

r\sąskaita 44444444444444444444

Maskvos OJSC "Sberbank of Russia".

BIC 088888888888888

sąskaita 333333333

RANGOVAS:

Gr._______________________________________________________________________________________

pasas:_____________________________________________________________________________

adresas:______________________________________________________________________

9. ŠALIŲ PARAŠAI

Iš užsakovo: iš rangovo:

DARBO SUTARTIS

elektros įrangos remontui Nr._____ E/2014

Jekaterinburgas „__“ ________2014 m

Ribotos atsakomybės bendrovė „UralElectroMashService“, toliau – „Rangovas“, veikianti Chartijos pagrindu, viena vertus, ir ____________________________________________________________, toliau – „Užsakovas“, atstovaujama ____________________________________________________________________ sudarė šią sutartį taip:

1. Sutarties dalykas

1.1. RANGOVAS, vadovaudamasis šia sutartimi, įsipareigoja šios sutarties galiojimo metu, UŽSAKOVO pageidavimu, atlikti elektros įrenginių remonto darbus, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti ir apmokėti darbų rezultatus.

2. Atliktų darbų pristatymo ir priėmimo tvarka.

2.1. Užsakovo atliktų darbų priėmimas vykdomas pagal atliktų darbų priėmimo aktą (toliau – Aktas), kuris surašomas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir pasirašytas abiejų šalių. Aktas yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2.2.Aktą surašo Vykdytojas ir išsiunčia Užsakovui pasirašyti.

2.3 Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Atestato gavimo dienos priimti atliktus darbus ir pasirašyti sertifikatą arba išsiųsti savo pretenzijas dėl atliktų darbų.

3. Darbo kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1.3. Jeigu remonto atlikti neįmanoma, susitarus su UŽSAKOJU, elektros įranga gali būti atmesta Kliento sąskaita.

4.2. Klientas įsipareigoja:

4.2.1. Priimti RANGOVO atliktus darbus ir pasirašyti darbų atlikimo aktą.

4.2.2. Sumokėti per nustatytą terminą pagal šios sutarties 3 punktą už šias paslaugas:

Elektros įrangos remontas;

Elektros įrangos atmetimo darbai (išmontavimas, gedimų šalinimas, surinkimas);

5. Garantijos

5.1. RANGOVAS garantuoja tinkamą elektros įrenginių eksploatavimą, jeigu jis atlieka:

6.2 Užsakovui vienašališkai nepagrįstai atsisakius vykdyti šią sutartį, jis privalo atlyginti Vykdytojui visas pastarojo patirtas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu.

6.3 Šalys neatsako už šios sutarties sąlygų pažeidimą, jei pažeidimus lėmė nuo šalių nepriklausančios aplinkybės ar veiksmai (force majeure). Tokiu atveju aplinkybės ir veiksmai turi būti patvirtinti kompetentingų institucijų dokumentais arba yra visuotinai žinomi.

7. Sutarties trukmė

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo Šalių įgaliotų atstovų momento ir galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d., o atsiskaitymų ir priimtų vykdyti įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško jų įvykdymo.

SUTARTIES Nr. ____

už paslaugų teikimąelektros tinklų ir instaliacijos priežiūra

Čeliabinskas "__" _______ 201_ m.

________________________________________________, toliau – „Rangovas“, atstovaujamas _________________________________________________________, veikiantis pagal ____________________________________________________________________, ir savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos „Čeliabinsko 000 vidurinė mokykla“ , toliau – „Klientas“ , , Kita vertus, veikdamos pagal Chartiją, sudarė šią sutartį taip:

1. SUTARTIES SUBJEKTAS

1.1. Užsakovas nurodo, o Rangovas sutartu laikotarpiu už atlygį įsipareigoja teikti paslaugas Užsakovo objektuose, adresu : Čeliabinskas, g. Spalio 26 d. sukanka 60 metų, elektros tinklų ir instaliacijos aptarnavimo paslaugas, kurios yra Užsakovo eksploatacinė atsakomybė pagal Elektros įrenginių aptarnavimo paslaugų sąrašą (Sutarties priedas).

1.1.1. Elektros tinklų ir apšvietimo tinklų, skirstomųjų įrenginių, komutavimo techninė priežiūra (priemonių visuma, apimanti tiek viso objekto pastato (patalpų), tiek atskirų jo elementų bei sistemų techninės būklės stebėjimo ir darbingumo palaikymo paslaugas. įrenginius, įtrauktus į šiuos tinklus ir sudarančius bendrą Kliento elektros skirstymo schemą;

1.1.2. Avarinė techninė priežiūra (neplaninių paslaugų teikimas ir operatyvus avarinių situacijų šalinimas aptarnaujamuose pastatuose ir patalpose), į šiuos tinklus įtrauktų elektros tinklų ir apšvietimo tinklų, skirstomųjų įrenginių, komutavimo įrenginių ir sudarančių bendrą Kliento elektros skirstymo schemą;

1.1.3. Į šiuos tinklus įtrauktų elektros tinklų ir apšvietimo tinklų, skirstomųjų įrenginių, komutavimo įrenginių, sudarančių bendrą Kliento elektros skirstymo schemą, visą parą veikianti dispečerinė paslauga (užklausų priėmimas telefonu 24 val.).

1.2. Paslaugų, kurias Rangovas teikia kaip elektros instaliacijos priežiūros dalį, sąrašas yra toks:

1.2.1. Elektros instaliacijos patikrinimai. Vykdydamas patikrinimus Rangovas atlieka šiuos veiksmus:

Elektros instaliacijos prieinamumo, tinkamumo naudoti ir atitikties norminių aktų reikalavimams tikrinimas;

Stebėti šynų, kabelių būklę, ar nėra kontaktinių jungčių šildymo, tikrinti, ar nėra švytėjimo ir perdegusių kontaktų;

Vizualiai patikrinkite izoliacijos būklę, ar nėra dulkių, įtrūkimų, drožlių, iškrovų ir pan.;

Patikrinimai atliekami kartą per 2 savaites nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis, šalių susitarimu.

1.2.2. Einamasis elektros instaliacijos remontas naudojant medžiagas pagal Medžiagų ir dalių, kurias Rangovas naudojo teikdamas paslaugas, sąrašą 1 mėnesiui (Sutarties priedas), o būtent: saugikliai - iki 3 vnt per mėnesį, jungikliai - iki 3 vnt. vnt per mėnesį, rozetės - iki 3 vnt per mėnesį ir elektros lizdai - iki 3 vnt per mėnesį, elektros tinklo ruožas iki 5 metrų per mėnesį. Einamieji remonto darbai atliekami kartą per mėnesį nuo 8.00 iki 17.00 darbo dienomis šalių susitarimu.

1.2.3. Veikti kaip už elektros įrenginius atsakingas asmuo: organizuoti reikalingos elektros instaliacijos eksploatavimo organizavimo dokumentacijos kūrimą ir tvarkymą; savalaikio ir kokybiško techninės priežiūros atlikimo užtikrinimas, planinė profilaktinė priežiūra; maitinimo schemų atitikimo faktinėms eksploatacinėms užtikrinimas, pažymint ant jų, instrukcijų ir schemų peržiūra.

1.3. Paslaugų, kurias Rangovas teikia kaip elektros instaliacijos avarinės priežiūros dalis, sąrašas yra toks:

1.3.1. Elektros instaliacijos atjungimas iš dalies arba visiškai (darbo dienomis šalių susitarimu nuo 8.00 iki 17.00 val., 2,5 val. nuo prašymo gavimo).

1.3.2. Nelaimingo atsitikimo priežasties nustatymas vizualiai apžiūrint ir, jei avarijos likvidavimo arba avarinės zonos lokalizavimo laikotarpis neviršija 2 (dvi) valandos, jos pašalinimas.

1.3.3 Visą parą veikianti dispečerinė: užklausų dėl elektros tinklų ir apšvietimo tinklų, skirstomųjų įrenginių, į šiuos tinklus įtrauktų komutavimo įrenginių, sudarančių bendrą Kliento elektros skirstymo schemą, priėmimas telefonu visą parą (2,5 val. paraiška gauta).

1.4. Paslaugas pagal šią sutartį Rangovas teikia naudodamas Rangovo medžiagas

1.5. Kiekvieną paslaugų teikimo pagal šią sutartį faktą šalys (šalių atstovai) fiksuoja suteiktų paslaugų žurnale, kurį tvarko Klientas.

1.6. Rangovo paslaugų teikimo pagal šią sutartį terminas: Su_______ Pateikė ___________.

2. RANGOVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

Atlikėjas privalo:

2.1. Paslaugų teikimo laikotarpiu savarankiškai arba pasitelkus trečiąsias šalis, turinčias reikiamų įgūdžių, įrangą, o prireikus sertifikatus, licencijas ir kitus leidimus, teikti paslaugas šioje sutartyje numatytu terminu ir dažnumu.

2.2. Teikti visą parą išsiuntimo paslaugą, t.y. užtikrinti užklausų priėmimą telefonu 24 valandas per parą. Rangovas telefono numerius pateikia per 1 darbo dieną nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

2.3. Užsakovui raštu pareikalavus, numatyti Rangovo su aptarnaujančia organizacija sudarytas sutartis dėl elektros instaliacijos techninės, avarinės ir dispečerinės priežiūros peržiūrėti.

2.4. Ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, 5 dienos išrašyti Klientui sąskaitą apmokėjimui, suteiktų paslaugų aktą:

Elektros instaliacijos priežiūra;

Avarinė elektros įrenginių priežiūra;

Elektros instaliacijos dispečerinė paslauga.

2.5. Nustačius, kad būtina atlikti šioje sutartyje nenumatytus darbus, taip pat už kuriuos reikia mokėti papildomai (t. y. atlikti remonto ir organizacinių bei techninių priemonių kompleksą, siekiant pašalinti įmonės elektros instaliacijos pažeidimus ir gedimus). pastatą ar patalpas, taip pat siekiant išvengti akivaizdžių avarinių elektros įrenginių gedimų ir pan.), raštu informuoti Klientą apie reikalingas paslaugų apimtis ir jų kainą.

2.6. Nutraukus šalių sutartinius santykius, nedelsiant perduoti objekto patalpų raktus Užsakovui pagal priėmimo aktą, jeigu šie raktai anksčiau buvo perduoti Rangovui.

2.7. Teikti tinkamos kokybės paslaugas. Teikti paslaugas pagal galiojančių reglamentų reikalavimus.

2.8. Rangovas įsipareigoja Užsakovo prašymu savo lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus per 2 kalendorines dienas nuo teisinės pretenzijos pateikimo dienos.

Atlikėjas turi teisę:

2.9. Savarankiškai nustatyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo tvarką ir būdą, įskaitant paslaugų teikimo rangovų nustatymą, rangovų ir kitų organizacijų pritraukimą teikti visas ar kai kurias paslaugas, išlikdamas atsakingas Klientui už jų kokybę ir apimtį.

2.10. Jei būtina imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta arba pašalinta avarija elektros įrenginiuose, įvesti jų veikimo apribojimus arba visiškai juos išjungti. Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie šių apribojimų įvedimą arba visišką veiklos nutraukimą.

2.11. Norėdami atlikti elektros instaliacijos remonto darbus, išjunkite maitinimą, informuodami Klientą telefonu.

2.12. Rangovas turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą, jeigu Užsakovas nevykdo šioje sutartyje numatytos pareigos pateikti techninę dokumentaciją.

3. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

Klientas privalo:

3.1. Kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po atsiskaitymo mėnesio, 10 dienos, pilnai sumokėti už Rangovo paslaugas, pervesdamas lėšas į jo atsiskaitomąją sąskaitą. Pasirašykite ir grąžinkite Rangovui vieną suteiktų paslaugų sertifikato kopiją.

3.2. Laisvai įsileisti Rangovo ir aptarnaujančios organizacijos atstovą į patalpas profilaktiniams patikrinimams, elektros instaliacijos gedimų priežastims nustatyti ir joms pašalinti.

Suteikti nemokamą prieigą prie elektros instaliacijos, nedelsiant pašalinti aplinkybes, kurios trukdo prieiti, ir prisiimti atsakomybę už tokios prieigos nesuteikimą.

3.3. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant apie tai pranešti Rangovo dispečerinei Paslaugų teikėjo nurodytais telefonais, kuriais teikiama siuntimo paslauga.

Avarinė situacija – dalinis arba visiškas elektros instaliacijos (elektros įrenginių) gedimas, dėl kurio reikia iš dalies arba visiškai išjungti elektros instaliaciją (elektros instaliacijas).

Ne vėliau kaip kitą dieną po eismo įvykio dienos šalys surašo aktą apie eismo įvykio faktą, kuriame nustatomos galimos jo priežastys. Remdamosi šiuo aktu, Šalys nustato eismo įvykio likvidavimo išlaidų dydį.

3.5. Suteikti Rangovui prieigą prie visų objekto patalpų ir įsakymu paskirti asmenį, atsakingą už darbą su Rangovu.

3.6. Paslaugų teikimo pagal šią sutartį pradžios dieną perduoti Rangovui objekto patalpų raktus (pagal priėmimo aktą), reikalingus Vykdytojui vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, arba kitu būdu (š. Užsakovo pasirinkimu) suteikti Rangovui galimybę patekti į šias patalpas.

3.7. Su Rangovu derinti kitų asmenų atliekamus elektros darbus užsakovo objekte.

3.8. Rangovo prašymu pateikti reikiamus techninius dokumentus.

Klientas turi teisę:

3.9. Teikti pasiūlymus tobulinti Rangovo veiklą.

3.10. Gauti informaciją iš Rangovo apie įsipareigojimų vykdymą.

3.11. Naudotis kitomis teisėmis, kurias suteikia dabartiniai Rusijos Federacijos teisės aktai.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Už sutarties nevykdymą ar netinkamą įvykdymą šalys atsako pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

4.2. Šalys privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos jos padarė kitai šaliai netinkamai vykdydamos savo įsipareigojimus pagal sutartį.

4.3. Vykdytojui visiškai ar iš dalies neįvykdžius šio susitarimo, pastarasis privalo sumokėti Užsakovui 1% dydžio baudą nuo sutarties vertės.

4.4. Vykdytojui vėluojant įvykdyti šioje sutartyje numatytą įsipareigojimą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti netesybas. Netesybos skaičiuojamos už kiekvieną uždelstą įvykdyti šioje sutartyje numatytą prievolę dieną, skaičiuojant nuo kitos dienos po sutartyje nustatyto prievolės įvykdymo termino pabaigos. Baudos dydis yra viena trys šimtosios Rusijos Federacijos centrinio banko refinansavimo normos, galiojančios baudų sumokėjimo dieną. Rangovas atleidžiamas nuo netesybų mokėjimo, jeigu įrodo, kad uždelsimas įvykdyti sutartyje numatytą prievolę atsirado dėl nenugalimos jėgos arba užsakovo kaltės.

4.5. Užsakovui vėluojant įvykdyti sutartyje numatytą prievolę, kita šalis turi teisę reikalauti sumokėti netesybas (baudą, netesybas). Delspinigiai (bauda, ​​netesybos) skaičiuojami už kiekvieną uždelstą įvykdyti sutartyje numatytą prievolę dieną, skaičiuojant nuo kitos dienos po sutartyje nustatyto prievolės įvykdymo termino pabaigos. Tokios netesybos (baudos, netesybų) dydis yra vienas trijų šimtųjų Rusijos Federacijos centrinio banko refinansavimo normos, galiojančios baudos (baudos, netesybų) sumokėjimo dieną. Klientas atleidžiamas nuo netesybų (baudos, netesybų) mokėjimo, jeigu įrodo, kad uždelsimas įvykdyti nurodytą įsipareigojimą atsirado dėl nenugalimos jėgos ar kitos šalies kaltės.

4.6. Tiekėjo netinkamo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo faktas, taip pat netesybų dydis yra nustatomi ir fiksuojami Akte.

4.8. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo.

5. IŠLAIDŲ, PASLAUGŲ PRIĖMIMO TVARKA, APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Atsiskaitymo laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo.

5.2. Paslaugų (priežiūros) kaina pagal šią sutartį vienam mėnesiui yra ____________________________ (________________________________________________) rublių.

Bendra paslaugų kaina visam sutarties galiojimo laikotarpiui yra _________________________________ (________________________________________________) rublių.

5.3. Į sutarties kainą įeina pačių Paslaugų, medžiagų ir dalių, kurias Rangovas naudoja teikiant paslaugas, kaina, PVM, mokesčiai, rinkliavos ir kiti privalomi Vykdytojo mokėjimai.

Valiuta – Rusijos rublis.

5.4. Už Paslaugas atsiskaito užsakovas Rusijos rubliais, pagal išrašytas sąskaitas faktūras (sąskaitas faktūras), pervesdamas lėšas į Rangovo banko sąskaitą per 10 darbo dienų nuo suteiktų paslaugų sertifikato pasirašymo dienos.

5.5. Vykdytojas kalendorinio mėnesio pabaigoje, ne vėliau kaip 5 dieną po to mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, perduoda Užsakovui sąskaitą faktūrą, pažymą apie suteiktas paslaugas ir kitus mokėjimo dokumentus.

5.6. Per 3 kalendorines dienas Užsakovas pasirašo suteiktų paslaugų sertifikatą ir vieną egzempliorių perduoda Vykdytojui. Jei yra pretenzijų dėl Rangovo teikiamų paslaugų kokybės, Užsakovas privalo jas raštu nurodyti suteiktų paslaugų pažymoje ir perduoti šią pažymą Vykdytojui ne vėliau kaip per tris dienas nuo tos dienos, kai Užsakovas gavo sertifikatą. suteiktų paslaugų. Rangovas įsipareigoja Užsakovo prašymu savo lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus per 2 kalendorines dienas nuo teisinės pretenzijos pateikimo dienos.

5.7. Jei Klientas nepasirašo suteiktų paslaugų sertifikato ir nėra jokių priekaištų dėl suteiktų paslaugų kokybės, paslaugos laikomos tinkamos kokybės ir visa apimtimi, Kliento priimtos be prieštaravimų ir už jas reikia sumokėti visą .

5.8. Pretenzijos dėl suteiktų paslaugų kokybės buvimas iš dalies neatleidžia Kliento nuo mokėjimo toje dalyje, dėl kurios nėra nesutarimų.

6. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS

6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms, ty potvyniui, gaisrui, žemės drebėjimui, sabotažui, karinėms operacijoms, blokadoms, teisės aktų pasikeitimams, kurie trukdo tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal šią sutartį. šią sutartį, taip pat kitas ekstremalias situacijas, kurios susiklostė po šios sutarties sudarymo ir turėjo tiesioginės įtakos šalių įsipareigojimų vykdymui, taip pat kurių šalys negalėjo numatyti ir užkirsti kelią.

6.2. Šalis, kuriai netinkamas įsipareigojimų įvykdymas pasirodė neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo, privalo per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos raštu pranešti kitai Šaliai apie savo jų poveikio pasireiškimas, tipas ir galima trukmė.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Ši sutartis įsigalioja __________ ir galioja iki _______________, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

7.2. Šios sutarties nuostatų pakeitimai ir papildymai galimi šalių susitarimu pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus. Visi pakeitimai ir papildymai daromi raštu, šalims pasirašant papildomus susitarimus prie sutarties. Visi priedai ir papildomi susitarimai yra neatskiriama sutarties dalis.

7.3. Sutartį nutraukti leidžiama šalių susitarimu, teismo sprendimu arba dėl vienašališko sutarties šalies atsisakymo vykdyti sutartį civilinės teisės nustatyta tvarka.

8. GINČŲ, ŠALIŲ REIKALAVIMŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Visus ginčus ir nesutarimus, kurie gali kilti vykdant šią sutartį, Šalys sprendžia derybų keliu, laikydamasi pretenzijų pateikimo tvarkos.

8.2. Pretenzijos turi būti pateiktos raštu ir pasirašytos įgalioto asmens. Atsakymas į pretenziją pateikiamas raštu per tris dienas nuo gavimo dienos ir pasirašytas įgalioto asmens.

8.3. Pretenzijoje išvardijami sutarties vykdymo metu padaryti pažeidimai, nurodant atitinkamas sutarties ar jos priedų nuostatas, atspindėtas atsakomybės (baudos) įvertinimas, taip pat veiksmai, kurių Šalis turi imtis, kad pažeidimai būtų pašalinti. .

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Ši sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

9.2. Rangovo eksploatacinės atsakomybės ribą lemia vidinės teritorijos tūris, o būtent riboja objekto (aptarnaujamų patalpų, pastato) sienų išorinė riba.

9.3. Visais kitais atžvilgiais, kurie nenumatyti šioje sutartyje, šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.

10. ŠALIŲ INFORMACIJA IR PARAŠAI:

Taikymas

prie sutarties Nr.________ ____________ 201_ m.

Paslaugų sąrašaselektros instaliacijos priežiūrai, susijusiai su eksploatacine

atsakomybė Klientui

Kliento vadovas:

Direktorius _______________ () _________________________ (_________________)

Taikymas

prie Sutarties Nr.___ ________ 201_ m.

Medžiagų ir dalių, kurias Rangovas naudojo teikdamas paslaugas, sąrašas

per 1 mėnesį.

1. Saugiklis – ne daugiau 3 vnt.

2. Jungiklis – ne daugiau 3 vnt.

3. Lizdas – ne daugiau 3 vnt.

4. Elektros kasetė – ne daugiau 3 vnt.

5. Elektros tinklo atkarpa – ne daugiau 1,5 m.

Direktorius _______________ () ______________________()