Vzorec pogodbe za popravilo električnega kabla. Vzdrževanje elektroinštalacij

POGODBA ZA DELO

za popravilo električne opreme št. _____ E/2014

Ekaterinburg "__" ________2014

Družba z omejeno odgovornostjo "UralElectroMashService", v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki deluje na podlagi listine, na eni strani, in _____________________________________________________, v nadaljnjem besedilu "stranka", ki jo zastopa ____________________________________, na drugi strani, sta sklenila ta sporazum, kot sledi:

1. Predmet pogodbe

1.1. V skladu s to pogodbo se IZVAJALEC zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe na zahtevo ODJEMALCA izvedel dela na popravilu električne opreme, ODJEMALEC pa se zavezuje, da bo rezultate dela sprejel in plačal.

2. Postopek predaje in prevzema opravljenega dela.

2.1. Prevzem opravljenega dela s strani naročnika se izvede na podlagi potrdila o prevzemu opravljenega dela (v nadaljevanju Potrdilo), ki je sestavljeno v dveh izvodih - po en za vsako stranko in podpisan s strani obeh strank. Akt je sestavni del te pogodbe.

2.2. Akt sestavi izvajalec in ga pošlje naročniku v podpis.

2.3 Naročnik je dolžan v roku 5 (petih) koledarskih dni od dneva prejema potrdila prevzeti opravljeno delo in podpisati potrdilo oziroma poslati svoje reklamacije v zvezi z opravljenim delom izvajalcu.

3. Stroški dela in postopek plačila

4.1.3. Če popravila ni mogoče izvesti, se v dogovoru s STRANKO zavrne električna oprema na stroške Stranke.

4.2. Stranka se zavezuje:

4.2.1. Sprejmite opravljeno delo IZVAJALCA in podpišite potrdilo o izvedbi.

4.2.2. Plačajte v določenem roku v skladu s 3. točko te pogodbe za naslednje storitve:

Popravilo električne opreme;

Delo na zavrnitvi električne opreme (demontaža, odpravljanje težav, montaža);

5. Garancije

5.1. IZVAJALEC jamči za pravilno delovanje električne opreme pod pogojem, da izvaja:

6.2 V primeru enostranske neupravičene zavrnitve izvajanja te pogodbe s strani naročnika, je dolžan izvajalcu povrniti vse stroške, ki jih ima v zvezi z izvajanjem pogodbe.

6.3. Stranke niso odgovorne za kršitve pogojev te pogodbe, če so kršitve nastale zaradi okoliščin ali dejanj, ki niso pod nadzorom strank (višja sila). V tem primeru morajo biti okoliščine in dejanja potrjena z listinami pristojnih organov ali pa so splošno znana.

7. Trajanje pogodbe

7.1. Ta sporazum začne veljati od trenutka, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenic in velja do 31. decembra 2014, v smislu poravnav in obveznosti, sprejetih v izpolnitev, pa do njihove popolne izpolnitve.

SPORAZUM št. ____

za opravljanje storitev zavzdrževanje električnih omrežij in inštalacij

Čeljabinsk "__" _______ 201_

________________________________________________, v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki ga zastopa ___________________________________________________________, ki deluje na podlagi ________________________________________________________________, na eni strani in občinska proračunska izobraževalna ustanova "Srednja šola št. 000 v Čeljabinsku" , v nadaljevanju "stranka" , , po drugi strani pa sta na podlagi Listine sklenila ta sporazum, kot sledi:

1. PREDMET POGODBE

1.1. Naročnik naroči, izvajalec pa se v dogovorjenem roku proti plačilu zaveže opravljati storitve v prostorih Naročnika, na naslovu : Čeljabinsk, ul. 60. obletnica oktobra, 26.a, storitve servisiranja električnih omrežij in inštalacij, ki so operativna odgovornost naročnika v skladu s Seznamom storitev servisiranja elektroinštalacij (Priloga k pogodbi).

1.1.1. Vzdrževanje (sklop ukrepov, ki vključuje storitve za spremljanje tehničnega stanja in vzdrževanje obratovalnosti zgradbe (prostorov) kot objekta kot celote in njenih posameznih elementov in sistemov) elektroenergetskih omrežij in omrežij razsvetljave, razdelilnih naprav, stikalnih naprav vključeni v ta omrežja in sestavljajo naročnikovo celotno shemo distribucije električne energije;

1.1.2. Nujno vzdrževanje (zagotavljanje nenačrtovanih storitev in takojšnje odpravljanje izrednih razmer v oskrbovanih stavbah in prostorih) električnih omrežij in omrežij za razsvetljavo, distribucijskih naprav, stikalnih naprav, vključenih v ta omrežja in sestavljajo celotno shemo distribucije električne energije stranke;

1.1.3. 24-urna dispečerska služba (24-urni sprejem zahtevkov po telefonu) elektroenergetskih omrežij in omrežij razsvetljave, razdelilnih naprav, stikalnih naprav, ki so vključene v ta omrežja in sestavljajo naročnikovo celotno shemo distribucije električne energije.

1.2. Seznam storitev izvajalca v okviru vzdrževanja elektroinštalacij je naslednji:

1.2.1. Pregledi elektroinštalacij. V okviru inšpekcijskih pregledov izvajalec izvaja naslednja dejanja:

Preverjanje razpoložljivosti, uporabnosti in skladnosti električnih inštalacij z zahtevami predpisov;

Spremljanje stanja zbiralke, kablov, odsotnosti ogrevanja kontaktnih povezav, preverjanje odsotnosti žarenja in izgorelih kontaktov;

Vizualni pregled stanja izolacije, odsotnosti prahu, razpok, ostružkov, izpustov itd.;

Pregledi se izvajajo enkrat na 2 tedna od 8.00 do 17.00 ob delavnikih, kot se dogovorita stranki.

1.2.2. Tekoče popravilo električne napeljave z materiali v skladu s Seznamom materialov in delov, ki jih uporablja izvajalec pri opravljanju storitev za 1 mesec (Dodatek k pogodbi), in sicer: varovalke - do 3 kosi na mesec, stikala - do 3 kosi. kosov na mesec, vtičnice - do 3 kose na mesec in električne vtičnice - do 3 kose na mesec, odsek električnega omrežja do 5 metrov na mesec. Tekoča popravila se izvajajo enkrat mesečno od 8.00 do 17.00 ob delavnikih, kot se dogovorita stranki.

1.2.3. Deluje kot odgovorna oseba za elektroenergetske objekte: organizira razvoj in vzdrževanje potrebne dokumentacije o organizaciji delovanja električne napeljave; zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega izvajanja vzdrževanja, načrtovanega preventivnega vzdrževanja; zagotavljanje skladnosti diagramov napajanja z dejanskimi operativnimi s kljukico na njih, revizija navodil in diagramov.

1.3. Seznam storitev, ki jih izvaja izvajalec v okviru nujnega vzdrževanja električne napeljave je naslednji:

1.3.1. Delni ali popolni odklop električne napeljave (ob delavnikih po dogovoru strank od 8.00 do 17.00, 2,5 ure od prejema vloge).

1.3.2. Prepoznavanje vzroka nesreče z vizualnim pregledom in, če rok za odpravo nesreče ali lokalizacijo območja izrednega dogodka ne presega 2 (dveh) ur, njegovo odpravo.

1.3.3 24-urna dispečerska služba: 24-urni sprejem zahtev po telefonu za elektroenergetska omrežja in omrežja razsvetljave, razdelilne naprave, stikalne naprave, ki so vključene v ta omrežja in sestavljajo naročnikovo celotno distribucijsko shemo električne energije (2,5 ure od trenutka, ko prijava prejeta).

1.4. Storitve po tej pogodbi izvaja izvajalec z uporabo izvajalčevih materialov

1.5. Vsako dejstvo opravljanja storitev po tej pogodbi stranke (zastopniki strank) zabeležijo v dnevnik opravljenih storitev, ki ga vodi stranka.

1.6. Pogoj za opravljanje storitev s strani izvajalca po tej pogodbi: z_______ avtor ___________.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec je dolžan:

2.1. V času opravljanja storitev samostojno ali z vključevanjem tretjih oseb, ki imajo potrebna znanja, opremo in po potrebi potrdila, licence in druga dovoljenja, opravljajo storitve v roku in s pogostostjo, določeno s to pogodbo.

2.2. Zagotoviti 24-urno dispečersko službo, tj. zagotoviti 24-urni sprejem zahtevkov po telefonu. Izvajalec zagotovi telefonske številke v roku 1 delovnega dne od dneva podpisa te pogodbe.

2.3. Na pisno zahtevo naročnika dajte v pregled pogodbe, ki jih je izvajalec sklenil s servisno organizacijo za tehnično, nujno in dispečersko vzdrževanje električnih inštalacij.

2.4. Najpozneje do 5. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so bile storitve opravljene, izdajte stranki račun za plačilo, akt o opravljenih storitvah za:

Vzdrževanje električnih inštalacij;

Nujno vzdrževanje električnih inštalacij;

Dispečerska služba elektroinštalacij.

2.5. Če se ugotovi, da je treba opraviti dela, ki niso predvidena v tej pogodbi, in zahtevajo dodatno plačilo (tj. Izvedba niza popravil in organizacijskih in tehničnih ukrepov za odpravo poškodb in okvar električnih napeljav stavbe ali prostorov, pa tudi za preprečevanje očitnih izrednih okvar električne opreme itd.), stranko pisno opozoriti na zahtevane količine storitev in njihove stroške.

2.6. Po prenehanju pogodbenega razmerja strank nemudoma prenesti ključe prostorov objekta na naročnika po prevzemnem potrdilu, če so bili ti ključi predhodno preneseni na izvajalca.

2.7. Zagotavljanje storitev ustrezne kakovosti. Opravljati storitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov.

2.8. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika na lastne stroške odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti v roku 2 koledarskih dni od dneva vložitve tožbenega zahtevka.

Izvajalec ima pravico:

2.9. Neodvisno določi postopek in način izpolnjevanja svojih obveznosti iz te pogodbe, vključno z identifikacijo izvajalcev za opravljanje storitev, privabljanjem izvajalcev in drugih organizacij za opravljanje vseh ali nekaterih storitev, pri čemer ostane odgovoren stranki za njihovo kakovost in obseg.

2.10. Če je treba sprejeti nujne ukrepe za preprečitev ali odpravo nesreče na električnih napeljavah, uvedite omejitve njihovega delovanja ali jih popolnoma izklopite. O uvedbi teh omejitev ali popolni zaustavitvi je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti naročnika.

2.11. Za izvedbo popravila na električnih inštalacijah izklopite napajanje tako, da o tem obvestite stranko s telefonskim sporočilom.

2.12. Izvajalec ima pravico prekiniti izvajanje storitev, če naročnik ne izpolni s to pogodbo določene obveznosti predložitve tehnične dokumentacije.

3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANKE

Stranka je dolžna:

3.1. Vsak mesec najkasneje do 10. dne v mesecu, ki sledi obračunskemu mesecu, v celoti plačati izvajalčeve storitve z nakazilom na njegov TRR. En izvod akta o opravljenih storitvah podpišite in vrnite izvajalcu.

3.2. V prostor prosto dovolite predstavnika izvajalca in servisne organizacije za preventivne preglede, ugotavljanje vzrokov motenj na električnih inštalacijah in njihovo odpravo.

Zagotoviti prost dostop do električnih napeljav, nemudoma odpraviti okoliščine, ki tak dostop onemogočajo, in nositi odgovornost za neizvedbo dostopa.

3.3. Če pride do nezgode, jo nemudoma prijavite izvajalčevi dispečerski službi na telefonske številke, ki jih navede izvajalec, preko katerih izvaja dispečersko službo.

Nujni primer - delna ali popolna okvara električne napeljave (električnih napeljav), ki zahteva delno ali popolno zaustavitev električne napeljave (električnih napeljav).

Najpozneje naslednji dan po dnevu nesreče stranke sestavijo zapisnik o dejstvu nesreče, v katerem se ugotovijo njeni možni vzroki. Na podlagi tega akta stranki določita višino stroškov za odpravo nesreče.

3.5. Izvajalcu omogočiti dostop do vseh prostorov objekta in z odredbo določiti odgovorno osebo za delo z izvajalcem.

3.6. Na dan pričetka opravljanja storitev po tej pogodbi izvajalcu izročiti ključe (v skladu s prevzemnico) prostorov objekta, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti izvajalca po tej pogodbi, ali na drug način (na po izbiri naročnika) omogočijo izvajalcu dostop do teh prostorov.

3.7. Usklajuje z izvajalcem izvajanje električnih del s strani drugih oseb na lokaciji stranke.

3.8. Na zahtevo izvajalca zagotovi potrebno tehnično dokumentacijo.

Stranka ima pravico:

3.9. Podajte predloge za izboljšanje dejavnosti izvajalca.

3.10. Od izvajalca prejemati informacije o izpolnjevanju obveznosti.

3.11. Uveljavlja druge pravice, ki jih zagotavlja veljavna zakonodaja Ruske federacije.

4. ODGOVORNOST STRANK

4.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje pogodbe sta stranki odgovorni v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

4.2. Stranke so dolžne povrniti vse izgube, ki jih povzročijo drugi stranki zaradi nepravilnega izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe.

4.3. V primeru popolnega ali delnega neizpolnjevanja tega dogovora s strani izvajalca, je slednji dolžan naročniku plačati globo v višini 1% vrednosti pogodbe.

4.4. V primeru zamude izvajalca pri izpolnitvi obveznosti iz te pogodbe ima naročnik pravico zahtevati plačilo kazni. Kazni se obračunajo za vsak dan zamude pri izpolnitvi obveznosti, določene v tej pogodbi, od dneva, ki sledi dnevu izteka roka za izpolnitev obveznosti, določene s pogodbo. Znesek kazni je določen na eno tristotino obrestne mere refinanciranja Centralne banke Ruske federacije, ki velja na dan plačila kazni. Izvajalec je oproščen plačila kazni, če dokaže, da je do zamude pri izpolnitvi pogodbene obveznosti prišlo zaradi višje sile ali krivde naročnika.

4.5. V primeru zamude naročnika pri izpolnitvi obveznosti, določene s pogodbo, ima druga stranka pravico zahtevati plačilo kazni (globa, kazen). Kazen (globa, kazen) se obračuna za vsak dan zamude pri izpolnitvi obveznosti, določene s pogodbo, od naslednjega dne po dnevu poteka roka za izpolnitev obveznosti, določene s pogodbo. Znesek takšne kazni (globa, kazen) je določen v višini ene tristotine obrestne mere refinanciranja Centralne banke Ruske federacije, ki velja na dan plačila kazni (globe, kazni). Stranka je oproščena plačila kazni (globe, penala), če dokaže, da je do zamude pri izpolnitvi navedene obveznosti prišlo zaradi višje sile ali krivde nasprotne stranke.

4.6. Dejstvo dobaviteljeve nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti in višina kazni sta določena in zapisana v zakonu.

4.8. Plačilo kazni ne odvezuje dobavitelja izpolnitve pogodbenih obveznosti.

5. STROŠKI, POSTOPEK PREVZEMA STORITVE, POSTOPEK PLAČILA

5.1. Obračunsko obdobje je en koledarski mesec.

5.2. Stroški storitev (vzdrževanje) po tej pogodbi za en mesec znašajo __________________________(_______________________________________) rubljev.

Skupni strošek storitev za celotno obdobje pogodbe je __________________________(_______________________________________) rubljev.

5.3. Cena pogodbe vključuje stroške samih storitev, materiala in delov, ki jih izvajalec uporablja pri opravljanju storitev, DDV, davke, pristojbine in druga obvezna plačila izvajalca.

Valuta - ruski rubelj.

5.4. Plačilo storitev izvede naročnik v ruskih rubljih v skladu z izdanimi računi (fakturami) z nakazilom sredstev na bančni račun izvajalca v 10 bančnih dneh od datuma podpisa potrdila o opravljenih storitvah.

5.5. Ob koncu koledarskega meseca, najkasneje 5. dan po mesecu, v katerem je bila storitev opravljena, izvajalec posreduje naročniku račun, potrdilo o opravljenih storitvah in druge plačilne dokumente.

5.6. Stranka v roku 3 koledarskih dni podpiše potrdilo o opravljenih storitvah in en izvod posreduje izvajalcu. Če obstajajo zahtevki glede kakovosti storitev, ki jih izvaja izvajalec, jih je naročnik dolžan pisno navesti v potrdilu o opravljenih storitvah in to potrdilo posredovati izvajalcu najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik prejme potrdilo. opravljenih storitev. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika na lastne stroške odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti v roku 2 koledarskih dni od dneva vložitve tožbenega zahtevka.

5.7. Če naročnik ne podpiše potrdila o opravljenih storitvah in ni reklamacij glede kakovosti opravljenih storitev, se šteje, da so storitve ustrezne kakovosti in v celoti, ki jih je naročnik sprejel brez ugovorov in so predmet plačila v celoti. .

5.8. Prisotnost zahtevka v zvezi s kakovostjo delno opravljenih storitev ne odvezuje stranke plačila v tistem delu, glede katerega ni nesoglasij.

6. OKOLIŠČINE VIŠJE SILE

6.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz te pogodbe v primeru višje sile, in sicer poplave, požara, potresa, sabotaže, vojaških operacij, blokad, sprememb zakonodaje, ki ovirajo pravilno izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma, kot tudi druge izredne razmere, ki so nastale po sklenitvi tega sporazuma in so neposredno vplivale na izpolnjevanje obveznosti strank, pa tudi, ki jih stranke niso mogle predvideti in preprečiti.

6.2. Pogodbena stranka, za katero se je pravilno izpolnjevanje obveznosti izkazalo za nemogoče zaradi nastopa okoliščin višje sile, je dolžna v 3 (treh) koledarskih dneh od datuma nastopa takih okoliščin drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o svojih pojav, vrsto in možno trajanje njihovega učinka.

7. VELJAVNOST, POSTOPEK SPREMEMBE IN PRENEHANJA POGODBE

7.1. Ta pogodba začne veljati dne __________ in velja do ____________, glede finančnih obveznosti pa do popolne izpolnitve pogodbenih obveznosti iz pogodbe.

7.2. Spremembe in dopolnitve določb tega sporazuma so možne po dogovoru strank v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije. Vse spremembe in dodatki se opravijo v pisni obliki s podpisom dodatnih sporazumov k pogodbi s strani strank. Vsi aneksi in dodatni dogovori so sestavni del pogodbe.

7.3. Odpoved pogodbe je dovoljena s sporazumom strank, s sodno odločbo ali v zvezi z enostransko zavrnitvijo pogodbene stranke, da izpolni pogodbo v skladu s civilnim pravom.

8. POSTOPEK REŠEVANJA SPOROV, ZAHTEVKOV STRANK

8.1. Vse spore in nesoglasja, ki bi lahko nastala med izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali s pogajanji v skladu z reklamnim postopkom.

8.2. Zahtevki morajo biti vloženi v pisni obliki in podpisani s strani pooblaščene osebe. Odgovor na reklamacijo je podan pisno v treh dneh od dneva prejema in podpisan s strani pooblaščene osebe.

8.3. V zahtevku so navedene kršitve, storjene med izvajanjem pogodbe, s sklicevanjem na ustrezne določbe pogodbe ali njenih prilog, odraža vrednotenje odgovornosti (kazni), pa tudi ukrepe, ki jih mora sprejeti stranka za odpravo kršitev. .

9. DRUGI POGOJI

9.1. Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih z enako pravno veljavo, po enega za vsako stranko.

9.2. Meja izvajalčeve operativne odgovornosti je določena z obsegom notranjega ozemlja, in sicer omejena z zunanjo mejo sten objekta (oskrbovanih prostorov, zgradbe).

9.3. V vseh drugih pogledih, ki niso predvideni v tem sporazumu, stranki vodi veljavna zakonodaja Ruske federacije.

10. PODATKI IN PODPISI STRANK:

Aplikacija

na pogodbo št.____ z dne ____________201_.

Servisni seznamza vzdrževanje električnih inštalacij v zvezi z operativnim

odgovornost do stranke

Vodja stranke:

Direktor _______________ () __________________(_____________)

Aplikacija

na pogodbo št.___ z dne ________201_.

Seznam materialov in delov, ki jih uporablja izvajalec pri opravljanju storitev

v 1 mesecu.

1. Varovalka – ne več kot 3 kos.

2. Stikalo – ne več kot 3 kos.

3. Vtičnica – ne več kot 3 kosi.

4. Električni vložek – ne več kot 3 kosi.

5. Odsek električnega omrežja - ne več kot 1,5 m.

Direktor _______________ () __________________()

Civilna pogodba št. ____

za vzdrževanje električnih omrežij 0,4 kV

Moskovska regija, okrožje ___________________, vas __________, SNT "_________"

z dne _______________2013

Državljan _______________________________________________________________________, v nadaljnjem besedilu »izvajalec«, na eni strani in SNT »_________«, ki deluje v skladu z listino, v nadaljnjem besedilu »stranka«, ki ga zastopa predsednik uprave Ivanov II. na drugi strani, skupaj imenovani "pogodbenici", sta sklenili ta sporazum, kot sledi:

1. PREDMET POGODBE

1.1. Naročnik naroči in plača, izvajalec pa prevzame obveznosti odgovorne osebe za vzdrževanje elektronaprav SNT »_________«.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

2.1. Stranka se zavezuje:

2.1.1. Izvajalcu zagotovite dostop do njegovih objektov.

2.1.2. Sprejmite delo v skladu s potrdili o opravljenem delu.

2.2. Izvajalec se zavezuje:

2.2.1. Za opravljanje dela, predvidenega v točki 1.1 te pogodbe, zagotovite visoko strokovno raven izvedbe dela, uporabite ustrezne materiale, instrumente in orodja, ki pripadajo izvajalcu.

2.2.2. Izvedite delo, dogovorjeno med strankama, v skladu s tehničnimi zahtevami, zahtevami veljavne zakonodaje in v skladu z varnostnimi predpisi.

2.2.3. Ko delo napreduje, stranki zagotovite potrdila o opravljenem delu.

2.2.4. Izvajalec ima pravico za izvedbo del angažirati podizvajalce, za delo katerih v celoti odgovarja. Podizvajalci so vključeni v skladnost s pravili licenciranja in certificiranja.

3. POGODBENA CENA IN POSTOPEK PLAČILA

3.1. Vsa dela, ki jih izvaja izvajalec po pogodbi, se izvajajo po dogovorjenih cenah z občani ali z vodstvom naročnika. Plačilo za delo se izvede 30. dan tretjega meseca ustreznega četrtletja po tem, ko stranki podpišeta Potrdila o opravljenem delu za četrtletje.

4. ODGOVORNOST STRANK

4.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti pogodbeni stranki nosita premoženjsko odgovornost na način in na podlagi, ki jo določa veljavna zakonodaja.

5. ZASEBNOST

5.1. Vse informacije v okviru te pogodbe so zaupne in niso predmet distribucije ali razkritja.

6. TRAJANJE POGODBE

6.1. Ta pogodba je sezonske narave in začne veljati od trenutka podpisa, vsako naslednje leto pa velja od 1. aprila do 30. septembra tekočega leta.

6.2. Pogodba se vsako leto podaljšuje za naslednje leto, razen če katera od pogodbenih strank pisno ne izjavi prenehanja pogodbe.

7. KONČNE DOLOČBE

7.1. Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, po enem za vsako stranko, od katerih ima vsak enako pravno veljavo.

7.2. Določbe, ki jih ta pogodba ne ureja, ureja veljavna zakonodaja Ruske federacije.

8. NASLOVI IN PODROBNOSTI STRANK

STRANKA:

SNT "_________"

Pravni naslov: 122220, Moskovska regija, okrožje Kuratorsky, vas. Konevo

INN 11111111 KPP 55555555

r\račun 444444444444444444444

OJSC "Sberbank of Russia" Moskva

BIC 088888888888888

račun 333333333

POGODBENIK:

Gr._____________________________________________________________________________

potni list: _________________________________________________________________

naslov:________________________________________________________________

9. PODPISI STRANK

Od naročnika: Od izvajalca:

3. Odgovornosti izvajalca

3.1. Izvajalec se zavezuje:

3.1.1. Sprejmite v skladu s potrdilom o prevzemu in prenosu opreme za namestitev (enoten obrazec št. OS-15, odobren z resolucijo Državnega odbora za statistiko z dne 1. januarja 2001 št. 7) opremo in materiale stranke, določene v specifikaciji. .

Prevzeti komponente po ustreznem Potrdilu o prenosu materialnih sredstev na izvajalca (pri nadgradnji obstoječega sistema).

3.1.2. Pravočasno in kakovostno izdelajte in dostavite stranki vsa dela, ki jih določajo pogoji pogodbe.

3.1.3. V procesu izvajanja del ne odstopajte od tehničnih specifikacij, ki jih je izdal upravni oddelek podružnice Južno-Sahalinsk

3.1.4. Pri izvajanju namestitvenih in prilagoditvenih del skrbno ravnajte z lastnino in notranjo opremo objekta.

3.1.5. Po končanem delu predstavniku naročnika prenesti izvedensko dokumentacijo in navodila za uporabo vgrajene opreme ter poučiti osebje naročnika o pravilih delovanja brez doplačila.

3.1.6. O zaključku del pisno obvesti naročnika za prevzem opravljenega dela in izvedbo potrdila o prevzemu opravljenega dela (obrazec KS-2, KS-3) ali potrdila o prevzemu in predaji popravljenega, rekonstruirana, posodobljena osnovna sredstva (enoten obrazec št. OS -3, odobren s strani Državnega odbora za statistiko z dne 1. januarja 2001 št. 7) v svojem delu.

3.2. Izvajalec jamči, da njegovo osebje med namestitvijo in zagonom upošteva varnostne predpise, varstvo pri delu, požarno varnost, interne predpise in druge standarde, določene na lokaciji naročnika.

3.3. Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika omogočiti tehnični nadzor nad delom.

3.4. Izvajalec je odgovoren za dejanja svojega osebja, ki opravlja delo v prostorih naročnika. Sprejem osebja izvajalca k opravljanju storitev in izvajanju del po pogodbi v prostorih naročnika se izvede po seznanitvi pooblaščenih oseb naročnika z regulativnimi dokumenti naročnika o zagotavljanju informacijske varnosti. Po branju navedenih dokumentov osebje izvajalca podpiše izjavo o izpolnjevanju zahtev iz teh dokumentov.

3.5. Če naročnik utrpi škodo zaradi kršitve osebja izvajalca zahtev regulativnih dokumentov naročnika o zagotavljanju informacijske varnosti med opravljanjem dela v prostorih naročnika, je izvajalec dolžan naročniku v celoti povrniti škodo, ki mu je nastala.

4. Zasebnost

4.1. Po medsebojnem dogovoru pogodbenic v okviru sporazuma se vse informacije v zvezi s predmetom sporazuma, napredkom njegovega izvajanja in doseženimi rezultati priznavajo kot zaupne.

4.2. Vsaka pogodbenica zagotavlja zaščito zaupnih informacij, ki so ji na voljo v skladu s pogodbo, pred nepooblaščeno uporabo, distribucijo in objavo. Takšni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez pisnega dovoljenja druge pogodbenice in ne bodo uporabljeni za druge namene kot za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe.

4.3. Kakršna koli škoda, povzročena s kršitvijo pogojev zaupnosti, se določi in nadomesti v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.

4.4. Zgoraj navedene okoliščine veljajo za celotno obdobje dela po pogodbi med pogodbenima strankama, pa tudi 5 (pet) let po zaključku tega dela ali prenehanju pogodbe.

5. Odgovornosti stranke

5.1. Stranka se zavezuje:

5.1.1. Plačati opremo, material in delo, ki ga izvaja izvajalec v skladu s pogoji pogodbe.

5.1.2. Če ima stranka opremo in materiale, potrebne za izvedbo popravil, jih prenesite izvajalcu v skladu s potrdilom o prevzemu in prenosu opreme za namestitev v skladu z enotnim obrazcem št. OS-15.

Če ima naročnik potrebne komponente za izvedbo popravil na električnih omrežjih in opremi, jih prenese v skladu z ustreznim Potrdilom o prenosu materialnih sredstev na izvajalca.

5.1.3. Seznanite osebje izvajalca z internimi predpisi na gradbišču.

5.1.4. Izvajalčevemu osebju zagotoviti potrebne pogoje za izvedbo inštalacijskih in zagonskih del (uskladiti čas in postopek dostopa na gradbišče, zagotoviti ločen zaklenjen prostor za nastanitev delavcev, opreme in materiala, zagotoviti elektriko, vodo in razsvetljavo na delovnem območju) , možnost uporabe telefona z dostopom do stacionarnega ATS).

5.1.5. Po potrebi očistite površine prostorov v delovnem območju od lastne opreme in drugega premoženja, da se izvajalcu zagotovi prost dostop do prostorov, v katerih se izvajajo inštalacijska dela.

5.1.6. V primeru izpada elektroenergetskega omrežja, na katerega je priključena oprema male mehanizacije in elektrificirano orodje izvajalca, sprejeti ukrepe za odpravo okvare.

5.1.7. Upoštevajte zahteve izvajalca glede skladnosti s pravili delovanja in vzdrževanja varnostnih sistemov.

6. Stroški opreme in dela

6.1. Stroški opreme, materialov in vseh vrst del po pogodbi za vsak objekt so navedeni v specifikacijah v ruskih rubljih.

7. Postopek prevzema

7.1. Delo po pogodbi izvaja izvajalec. Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o zaključku del na vsakem projektu.

7.2. Za ugotavljanje napak in pomanjkljivosti pri opravljenem delu se ustanovi delovna komisija, ki jo sestavljajo: predsednik - predstavnik naročnika, člani komisije - predstavnik izvajalca, predstavnik naročnika, predstavnik državne gasilske službe. inšpekcijski organ (če je potrebno).

7.3. V primeru ugotovljenih neskladij med opravljenim delom in projektno dokumentacijo se sestavi Zapisnik o ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih (obrazec Zapisnika je v Prilogi št. 2 k Pogodbi) z navedbo roka za njihovo odpravo. Ugotovljene napake in pomanjkljivosti izvajalec odpravi brez doplačila.

7.4. Če ni pripomb k delu, ki ga izvaja izvajalec, ali po njihovi odpravi, se sestavi potrdilo o prevzemu opravljenega dela.

7.5. Stranki sta dolžni v 3 (treh) delovnih dneh od datuma, ko naročnik prejme obvestilo o dokončanju del iz točke 7.1, podpisati potrdilo o prevzemu opravljenega dela ali potrdilo o prevzemu popravljenega, rekonstruiranega, posodobljena osnovna sredstva za enotni obrazec št. OS-3.

7.6. V primeru predčasnega zaključka dela naročnik prevzame in plača delo pred rokom.

8. Trajanje pogodbe

8.1. Sporazum začne veljati od trenutka, ko ga podpišeta stranki, in je sklenjen za obdobje enega leta.

8.2. Če najmanj 10 (deset) koledarskih dni pred iztekom veljavnosti pogodbe nobena stranka ne zahteva njene odpovedi, se šteje, da je pogodba podaljšana pod enakimi pogoji za vsako naslednje leto.

9. Garancija

9.1. Izvajalec določi garancijski rok za vso vgrajeno opremo 2 leti in za opravljena dela 3 (tri) leta od dneva zaključka del (datum podpisa naročnika prevzemnice opravljenih del ali potrdila o prevzemu). za popravljena, rekonstruirana, posodobljena osnovna sredstva po enotnem obrazcu št. OS-3), pod pogojem pravilnega delovanja vgrajene opreme s strani stranke.

9.2. V garancijskem roku je izvajalec dolžan brez dodatnega plačila odpraviti vse okvare (pomanjkljivosti), ki so nastale po njegovi krivdi, vključno s popravilom in zamenjavo opreme, v 2 (dveh) dneh od dneva prejema obvestila naročnika. . Izvajalec je o okvari obveščen po faksu, ki ga določi izvajalec, nato pa se dostavi originalni dokument. Dokumente, prejete/poslane po faksu, pogodbenici priznavata kot pisni dokaz.

10. Odgovornost strank

10.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje pogojev pogodbe sta stranki odgovorni v skladu z zakonodajo Ruske federacije in pogoji pogodbe.

10.2. V vsakem primeru izvajalčeve kršitve katerega koli od rokov, določenih s specifikacijo in členom 9.2 pogodbe, izvajalec plača naročniku kazen v višini _____% (vključno z DDV) za vsak dan zamude celotnega zneska. stroški opreme, materiala in inštalacijskih ter zagonskih del, opredeljeni v Tabeli 2 Specifikacije, vendar ne več kot _____ % teh stroškov za posamezen primer kršitve.

10.3. Če naročnik prekrši plačilni rok, določen v členu 6.1 pogodbe, plača izvajalcu kazen v višini ____% vključno z DDV) zneska plačila za vsak dan zamude, vendar ne več kot ____% tega znesek

10.4. Če pride do bistvenih odstopanj od pogodbe ali drugih bistvenih pomanjkljivosti pri delu, pa tudi če je rok za začetek del prekršen za več kot (_) delovnih dni, ima naročnik pravico enostransko odpovedati pogodbo iz sodišče tako, da drugo stranko pisno obvesti najkasneje (___) koledarskih dni pred datumom odpovedi, navedenim v obvestilu, pri čemer se medsebojne poravnave izvedejo na podlagi dvostranskega akta najpozneje (___) delovnih dni pred datumom odpovedi pogodbe.

10.5. Plačilo kazni ne odvezuje strank od izpolnjevanja obveznosti iz sporazuma in se izvrši na pisno zahtevo zainteresirane stranke.

10.6. Izvajalec nosi tveganje naključne škode rezultatov opravljenega dela, lastne opreme in materialov, ki jih uporablja za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, ter opreme in materialov, ki jih zagotovi naročnik (od trenutka, ko jih prevzame od naročnika). dokler naročnik ne sprejme opravljenega dela v celoti (stranka podpiše akt, določen v členu 7.5).

11. Okoliščine višje sile

11.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, če je bila ta neizpolnitev posledica višje sile, in sicer: požar, poplava, potres, vojaška akcija, stavka, dejanja in regulativna navodila državnih organov, ki so zavezujoče za vsaj eno od pogodbenic, in druge okoliščine izven nadzora pogodbenic, ki so nastopile ali začele veljati po sklenitvi pogodbe, pod pogojem, da so te okoliščine pogodbenicama neposredno onemogočale izpolnitev obveznosti.

11.2. Če nastopijo okoliščine višje sile, se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti sorazmerno zamakne za čas trajanja zadevne okoliščine. Če obveznosti ni mogoče izpolniti v obdobju, daljšem od _ (_) mesecev1, ima vsaka od pogodbenic pravico enostransko izvensodno odpovedati pogodbo, tako da o tem pisno obvesti drugo stranko najpozneje v _ (_) koledarskih dneh1. pred datumom odpovedi, navedenim v obvestilu, z izvedbo medsebojnih obračunov na podlagi dvostranskega akta najkasneje _ (_) delovnih dni1 pred datumom odpovedi pogodbe.

11.3. Stranka, ki ne more izpolniti svojih obveznosti, nemudoma obvesti drugo stranko o nastopu in prenehanju teh okoliščin, vsekakor pa najkasneje v _ (_) delovnih dneh1 po začetku/prenehanju njihovega delovanja. Nepravočasno obvestilo o okoliščinah višje sile zadevni pogodbenici odvzame pravico do oprostitve odgovornosti za kršitev obveznosti iz pogodbe zaradi teh okoliščin. Zadevna pogodbena stranka je dolžna o nastopu takih okoliščin pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko s priporočeno ali kurirsko pošiljko.

12. Dodatni pogoji

12.1. Vse spremembe in dopolnitve k pogodbi so veljavne, če so narejene v pisni obliki in podpisane s strani obeh strank.

12.2. Spori med strankama v okviru sporazuma se obravnavajo na arbitražnem sodišču v Južno-Sahalinsku.

12.3. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih z enako pravno veljavo. En izvod pogodbe ostane pri naročniku, en izvod pa se prenese na izvajalca.

12.4. Za reševanje organizacijskih in tehničnih vprašanj, ki nastanejo med izvajanjem del, stranki zagotovita svoje predstavnike, katerih priimek, ime, patronim in kontaktna telefonska številka ter faks so navedeni v specifikacijah k pogodbi.

12.5. Odpoved pogodbe pomeni nezmožnost pogodbenih strank za podpis novih specifikacij. Specifikacije, ki sta jih stranki podpisali ob odpovedi pogodbe, ostanejo veljavne, dokler jih stranki v celoti in pravilno ne izvršita.

12.6. Priloge št. 1, 2, 3 so sestavni del pogodbe.

Seznam aplikacij:

- št. 1 Specifikacija opreme, materiala ter inštalacijska in zagonska dela;

- št. 2 Poročilo o ugotovljenih okvarah in pomanjkljivostih;

- št. 3 Potrdilo o prevzemu opravljenega dela.

13. Podatki o lokaciji in plačilu »strank«»

Podpisi predstavnikov pogodbenic

Od naročnika: Od izvajalca:

___________________________ __________________________________

_____________// ________________/ ………………./

Rep. izvršni vodilni inženir JSC t.

Dodatek št.1

k pogodbi

Obrazec Specifikacije za opremo, materiale in inštalacijska dela

___________________________

Specifikacijašt.__ z dne _________20__ za opremo, materiale ter inštalacijska in prilagoditvena dela za sisteme ___________________________________

(montaža novega / posodobitev obstoječega)

(ime varnostnega sistema)

Objekt ____________________________________________________________________

(ime predmeta)

na naslovu: _____________________________________________________, d., ___ bldg. (stavba __) (na __ listih) po Pogodbi za projektiranje, montažo, zagon novih in posodobitev obstoječih elektronskih varnostnih sistemov št. ___ z dne ___ ___________ 20___.

Rok

Tabela 1

(v rubljih)

Skupni stroški opreme in materialov stranke so: ___________ (____________________) rubljev __ kopecks.

Rok za prenos opreme in materiala s strani stranke

v obdobju od “__” ________ 20__ do “__” _______ 20__

tabela 2

(v rubljih)

Skupni stroški opreme, materiala in inštalacijskih del so:

Brez DDV - _____ (_________________) rubljev __ kopecks. Znesek DDV je ______ (___________________) rubljev __ kopecks. Skupni stroški - ______ (___________________) rubljev __ kopecks.

Aplikacija

k pogodbi št. ___ z dne _________20__

Obrazec Zapisnika o ugotovljenih okvarah in pomanjkljivostih

_________________________________________________________________________________________

ugotovljene okvare in pomanjkljivosti

po specifikaciji št. __ z dne __ ______ 20__ za opremo, material in inštalacijska ter prilagoditvena dela k Pogodbi za projektiranje, montažo, zagon novih in posodobitev obstoječih elektronskih varnostnih sistemov št. ___ z dne ___ 20__.

Delovna komisija, ki jo sestavljajo:

Predsednik __________________________________________________________

Člani komisije __________________________________________________

(položaj, naziv organizacije, priimek, ime, patronim)

__________________________________________________

(položaj, naziv organizacije, priimek, ime, patronim)

izvedel prevzem opravljenih del po sistemu _______________________,

(ime)

nameščen v _________________________________________________,

(naziv in naslov objekta)

in sestavil to poročilo, da so bile med postopkom prevzema ugotovljene naslednje napake in pomanjkljivosti:

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

Napake in pomanjkljivosti, ugotovljene med celovitim preskušanjem, mora izvajalec brez doplačila odpraviti do »__« _________ 20__.

Predsednik komisije _________________________________________________

(podpis, mesto žiga)

Člani komisije ____________________________________________________

__________________________________________________

(položaj, skrajšani naziv, podpis, polno ime)

__________________________________________________

(položaj, skrajšani naziv, podpis, polno ime)

__________________________________________________

(položaj, skrajšani naziv, podpis, polno ime)

_____________________________________________________________________________

Podpisi predstavnikov pogodbenic